工作总结 >> 合同 >> 水电工程建设监理合同 >> 导航 >>
水电工程建设监理合同
水电工程建设监理合同
水电工程建设监理合同栏目给大家带来大量水电工程建设监理合同、水电工程建设监理合同范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多水电工程建设监理合同相关内容可以关注我们!
随着经济的快速发展,社会的法律体系也在不断完善。在双方合作中,签订一份适当的合同是非常必要的。请问您经常签订合同吗?希望这份"工程水电安装合同"能够满足您的期望并让您感到满意。同时,期待您对这个话题的关注和兴趣,欢迎访问我们的网站!
工程水电安装合同【篇1】发包方(下称甲方):______________
承包方(下称乙方):______________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条、工程项目概况
1.1工程名称:
文化苑小区水电安装工程
1.2工程地址:
文化苑小区
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)
第二条、工期
1、乙方必须在
年、月、日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条、工程质量标准
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第五条、合同价款
本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20_年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条、工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条、设计变更
7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第八条、双方职责
8.1甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供
查看更多>>你是否有制订合同上的问题呢?随着法律的普及,能够产生合同当事人预期的法律效力的合同,工作总结之家精益求精制作了这份“电力建设工程合同”请您享用,敬请参阅本文!
电力建设工程合同(篇1)发包单位:_____________________以下简称甲方
承包单位:_____________________以下简称乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
(1)工程项目名称:____________________
(2)工程地址:________________________
(3)承包范围:________________________
(4)承包形式:________________________
(5)工程合同编号:____________________
(6)工程项目期限:自____年____月____日至____年____月____日
二、协议内容
1.安全文明施工目标
(1)不发生轻伤及以上人身事故。
(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
(3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:
(1)《中华人民共和国安全生产法》。
(2)《中华人民共和国消防法》。
(3)国务院《建设工程安全生产管理条例》。
(4)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(5)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(dl 5009.2、dl 5009.3)。
(6)国家部委办相关安全的规定。
(7)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
(8)国家电网公司《电力安全工作规程》。
(9)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
(10)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(11)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务
(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、
查看更多>>人们的法律意识不断提高。为了确保人们的经济活动不受到非法侵害,无可替代的是合同的地位。合同是保护当事人的合法权益,减少合作投资风险的基础。若要起草一份优秀的合同,需要什么呢?欢迎学习和参考,希望对你有所帮助。
建筑工程设计合同 篇1建设公司单位:_______________________甲方
设计公司单位:_______________________乙方。
一、建设工程名称
作为甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
二、建设工程甲方义务
1、在工程开工前,作为甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,作为甲方应提供必要的工作条件。
3、作为甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、建设工程乙方义务
1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2、作为乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、建设工程设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、建设工程违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣
查看更多>>2023.06.04 建筑工程设计合同
时间一去不复返,我们要迎来新的一个阶段工作了,我们离不开工作总结,通过总结,我们可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。标准的工作总结是什么格式呢?下面是小编精心为你整理的“建设施工监理合同模板(5篇)”,在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。
建设施工监理合同模板 篇1声明及保证
(一)发包方:
1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)监理方:
1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
建设施工监理合同模板 篇2奖惩
1.监理方违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚,并可处以罚款。
(1)未经批准而擅自开业;
(2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动;
(3)转让监理业务;
(4)故意损害项目法人、承建商利益;
(5)因工作失误造成重大事故。
2.监理工程师违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。
(1)假借监理工程师的名义从事监理工作;
(2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;
(3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。
3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。
4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖
查看更多>>时间是一条金色的河流,新的工作即将到来,这阶段的工作又将要过去了,是时候开始写工作总结了,工作总结锻炼语言能力,你知道工作总结要注意哪些方面吗?以下是小编为大家收集的“建设工程设计合同15篇”更多相关信息请继续关注本网站。 委托方:____________ 设计方:____________ 根据...
2023.04.13 建设工程设计合同
时间是多么宝贵,我们一不小心,它就会悄悄溜走,我们准备迎来新的工作阶段,写好工作总结是一件大事。总结工作不是排列清单,要重视细节,但不能停留细枝末节上,要有认识上的深化,工作总结应该注意哪些?小编特意为大家收集整理了“建设工程设计合同8篇”,欢迎阅读,希望对你有帮助。工程名称:工程地点:合同编号:设...
2023.11.13 建设工程设计合同
随着普法教育的深入推进,合同越来越受到重视。签订合同是证明双方存在合同关系的重要证据,那么如何编写合同呢?下面本文将为您详细介绍“工程建设合同”相关的知识点,如有需要的朋友,不妨来看看!...
2023.05.14 工程建设合同
在法律法规的不断完善的今天,合同成为人们心中举足轻重的存在。法律永远是对合同的补充和说明,合同里面要有什么内容呢?欢迎您参阅读本网页。...
2023.04.25 建筑工程设计合同
很多人在写工程承包合同的时候总是会遇到很多的问题,而合同则是甲乙两方达成共识互相尊重的表现,那么合同应该怎么写才是最好的呢?工作总结之家小编为您推荐《建设工程等总承包合同2024》,可以在此基础上进行修改成您自己需要的版本,希望为您提供参考。...
用心血融铸经营理念,让企业文化生生不息,人们对合同认识的意识越来越强。签订合同的要性是不可忽视的,想要写好一份合同你知道注意点在哪吗?相信会对你有所帮助。...
2023.04.30 建设工程承包合同
工作总结之家小编为您整理了一些有用的信息:建设工程施工劳务合同,希望本文能够帮助到大家。随着经济的发展和进步,合同也越来越重要了。合同签订即在合同当事人之间确立了合同权利、义务关系,即设立、变更或者终止债权债务的关系。...
2023.04.18 建设工程施工劳务合同 工程施工劳务合同
甲方____________________代表人__________________________乙方____________________代表人__________________________依照《民法典》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用...
时光在不经意中流逝,一阶段的工作即将结束 ,新一阶段的工作正在到来。此时就可以对这一阶段的工作做总结,总结自己的收获。通过总结还可以从中吸取经验教训,工作总结到底要怎么写呢?小编特地为您收集整理“建设工程合同范文锦集”,但愿对您的学习工作带来帮助。 依据《中华人民共和国合同法》泸水县水务局以...
随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?下面是工作总结之家小编精心收集整理...
怎样写一份优秀合同?口头合同没有书面形式确认,将无法证明而得不到法律的保障,在法律上成为无效。签订一份合理合法的合同,可以加深双方的信任,我们将带您探索“水利水电施工合同”不为人知的事情请看下去,欢迎你收藏本站,并关注网站更新!...
2023.04.30 水利水电施工合同