购货合同简单范本。
司法机关的判决以国家强制力作为支撑,充分代表了国家的意志,此外,很多人都学会了通过签署合同来保护自身合法权益。一份合法的合同可以为我们保驾护航,确保我们的权利不被侵犯,你有没有想过制定一份高质量的合同呢?工作总结之家小编为您无偿提供了这份《购货合同简单范本》的合同,希望您能将本页内容与您的朋友分享!
购货合同简单范本 篇1
购货合同书
甲方:__________________________________联系电话:乙方:_______________________联系电话:
合同编号:__________________________________招标编号:签订地点:签订时间:
甲方根据发展的需要,对标的物的采购于__年__月__日___时在金华职业技术学院________会议室进行了公开招标。为确保甲乙双方的合法权益得到保障,经双方认真协商达成合同如下:
第一条、采购标的物的名称、品牌、型号、厂家、数量、金额。
第二条、设备、材料、物品质量要求及乙方对质量负责条件和限定供货期限:
(1)乙方必须在合同签定之日一次性交清履约保证金人民币大写________(标的物到货验收合格后无息退回)。
(2)乙方提供的设备应符合《招标文件》、《评标结果确认书》规定的要求(特殊的商品,甲方须提供相关的技术资料和技术标准),严格按照设计要求和国家有关标准生产、检验、包装,确保产品质量。
(3)设备、物(产)品的到货验收包括:数量、外观、质量、随设备备件备品、装箱单和资料及原包装完整无损。
(4)设备、物(产)品出现质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),每台设备、物(产)品上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。(5)限定在_______年_______月_______日前交货并负责安装调试完毕。
第三条、交货地点、方式:送至甲方指定地点和位置_________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________第四条、包装费用、运输费用、搬运至甲方指定位置费用及安装调试费用均由乙方负责。第五条、服务支持体系:
(1)设备或物(产)品在使用阶段如发现质量问题,乙方收到甲方使用部门的函、电后,应在________小时内到达处理。
(2)乙方对设备提供质量保证:_________________________________________________(3)特殊设备的有关人员培训:_________________________________________________第六条、验收标准、方法:按合同第二款规定,由甲方组织有关专家会同乙方在收到乙方验收通知后7个工作日内负责验收完毕。同时填写验收单及有关验收质量情况表。
第七条、随机备品、配件、工具数量及供应方法:应在交货地点,随机验收时如数交给甲方。第八条、付款方式:设备、物(产)品到货并安装调试结束,甲乙双方共同验收_________合格_______日内付合同总价的_____,即_______元。同时退还履约保证金。投入正常运行使用满___个月付合同总价___%,即_________元(原则按人民币报价格,若是进口设备则要注明付款方式及美元人民币及比价)。第九条、违约责任:
(1)如乙方到了合同规定的到货验收时间不能交付使用的,除人力不可抗拒的因素外,乙方应向甲方偿付延期违约金,每日支付合同总价的___%。同时乙方应出具书面情况说明,并征得甲方同意或签字。
(2)品种、规格、质量、安装等不符合本合同规定时,乙方应负责包修、包退、包换,由此而造成延误交货时间,乙方也应按上述规定向甲方偿付违约金。
(3)由于甲方的原因要求延期交货验收时,应及时通知乙方,乙方的交货验收时间亦相应延期。
(4)乙方下列情形之一的,甲有权单方面终止合同,按合同总价的_____%没收履约保证金、乙方的任何损失甲方一概不承担:_________________________________
_______________________________________________________________________。第十条、其它约定:
(1)《招标文件》、《评标结果确认书》(包含评标纪录)、《投标书》、履约保证金(如果有)和国家有关标准的规范视为合同附件,具有同等法律效力;
(2)售后服务:乙方应做到及时回访和优质服务,其它条款按投标服务承诺书执行;(3)__________________________________________________;(4)__________________________________________________。
第十一条、合同争议的解决方式:本合同未尽事宜,双方协商解决;协商不成,由金华市婺城区人民法院处理或金华市仲裁委员会仲裁。
第十二条、本合同一式八份,甲方执七份,承包方执一份,同等生效。第十三条、本合同自双方盖章之日起生效。
购货合同简单范本 篇2
甲方:________________________配有限公司
协议编号:
乙方:
为方便甲乙双方长期业务往来,经双方协商,就乙方于甲方采购汽车零件的有关事宜,达成以下协议:
1、购货:
①甲方保证向乙方提供纯牌零件(除乙方有书面说明或其他要求外)。
②乙方向甲方采购汽车零件,享有甲方提供的购货优惠,采用先挂帐,后集中结算方式购货。
③以本协议方式到甲方采购汽车零件,限于乙方于本协议授权指定的采购人员,授权有效期等同合同有效期。若乙方对本协议指定的授权采购人员有变动或临时授权提货时,应及时以公函书面通知甲方,否则由此而引起的`一切后果,由乙方自行负责。(另附授权采购员名单、身份证复印件及签名)。
乙方在甲方门________采购自提:甲方凭乙方授权采购人员在甲方的发票附单或发货清单上签名挂帐发货。
乙方以传真方式采购:甲方凭乙方传真的有乙方授权采购人员签名的采购清单挂帐发货。
乙方以电话、电子邮件或网上订单的方式采购,甲方收到乙方的订单后,通知乙方确认结果,并对每一结算期内的电子邮件及网上订单进行保存备查。
④甲方开出的发票附单或发货清单及乙方传真的采购清单,经乙方签名确认后,即成为乙方向甲方购货的依据(如乙方电话通知确认发货,则以甲方发货后的运单为乙方确认凭据),同时是甲方向乙方收取货款,乙方应向甲方结算的凭证。
2、结算:
①甲乙双方集中结算次。
②甲乙双方的集中结算日为。甲方在当日发出对帐清单,乙方应于收到甲方的对帐清单次日算起的天(工作日)内,以现金、支票或电汇方式付清该期所采购汽车零件的全部货款费。
③甲方规定乙方结算最高限额为万元,每一挂帐期内,不论采购金额是否达到最高限额,均应结算。但对每一挂帐期内达到此最高限额的则应结算货款后才予以发货。甲方有权根据乙方承付货款的信誉及经营需要,调整每期挂帐结算的最高限额。
3、提货(发运)及货物验收:
①乙方在甲方门________自提:由乙方提货人验收提货,如有差错,乙方自行负责。
②乙方委托甲方代办发运,运费和保险费由乙方承担。甲方负责按发票附单验明货物打好包装,按乙方要求代买保险和发运。在运输或装卸过程中如有损坏(包括破损、破漏、箱数不足)乙方可凭随货同行的提货单和保险单向运输公司或保险公司查询索赔,甲方应作出相应协助。
③在未保全额的情况下,如出现货物遗失或损坏,货运公司赔偿额会不足货额,此类情况由乙方自行负责,乙方不得因此而拖欠或拒付货款。
④如乙方未在运输公司人员在场的情况下验货,而之后反映货物遗失或损坏,此类情况由乙方自行负责,乙方不得因此而拖欠或拒付货款。
4、退货:对于乙方在甲方所采购的汽车零件,有下列情形之一的,均不予以退货,乙方不得因此而拖欠或拒付货款。
①零件发货之日起,超过7天。
②零件属电器部分,或零件属修理包已打开包装,或零件已安装过。
③零件的外包装已损坏。
④经乙方确认的外采购零件。(具体条款详见附件《退货须知》)
5、协议终止:在以下情况下,可终止本协议,或本协议自动终止;
①若乙方未能按本协议在规定期限内结清货款,甲方有权停止供货。乙方如遇特殊情况未能按时结算时,应提前通知甲方,甲方同意后可议定临时延期结长时算。乙方长期不能按期结算,或经营状况不能符合甲方要求,甲方有权终止本协议。
②甲方不得贿赂乙方采购员,做出损害乙方利益的事,否则甲方赔偿乙方十倍损失,乙方有权终止本协议。
③本协议终止时,乙方必须无条件向甲方结清所有欠款及因为欠款超期而产生的利息。
6、其他事项:
①本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。如协商未果,向广州当地仲裁机关申请仲裁解决。
②本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,自签字盖章之日起生效,有效期自________年____月____日至________年____月____日,到期双方协议续签。
甲方:________________________配有限公司乙方:
代表:___________代表:____________
日期:________年____月____日
日期:________年____月____日
购货合同简单范本 篇3
此雇用合同由____(以下简称雇主)和____(以下简称雇员)缔结。
根据本合同,雇主将聘用雇员且雇员同意受聘于雇主就以下所规定的工作提供服务和履行义务。
A.义务和责任:合同双方同意雇员将受聘从事____工作,并履行以下职责。
B.期限:本合同有效期为____(年、月),从____年____月____日起至____年____月____日止。
C.工作日和工时:雇员每周工作从星期____至星期____,每天从____点至____点,一周共____小时。
1.每(小时)____美元;
2.每加班(小时)____美元,每两周结算一次,支票支付。
3.其他报酬(红利、佣金等),数额及计算办法如下:
E.扣除款:每次发薪时,除从雇员报酬中扣出应缴之(____)税收和社会保险费外,雇主不得克扣雇员所得,本条例另有规定以及经工长或工长代理人同意的`除外。其他扣除项目为(写出扣款目的和数目):
F.主要工作地:雇员主要工作地为____。但根据雇主业务性质所需,在不违犯劳工政策和规定情况下,雇主也可要求雇员在____地以内其他选区履行职责。
G.差旅费:在本合同到期或中止(不论中止原因如何)时,雇主将负责雇员返回雇佣地的机票费用。
H.保险和医疗费:雇主应负责雇员的医疗保险或负担雇员的全部医疗费用,包括____地以外的转诊和转院费,如雇员因故死亡,雇主应承担尸体保存及运回原地的费用。
I.最近的血亲的通知:雇员在出现重病或死亡情况,雇主应立即通知其最近的血亲,雇员最近的血亲的姓名和地址如下:
J.食宿及其他:雇主必须条款规定构成本合同双方当事人之间唯一的,不可分割的协定,该协定将取代任何其他书面、口头和其他形式的协定。
合同双方特此签名。
购货合同简单范本 篇4
甲方:_______________(订货方)
乙方:_______________(供货方)
合作条款如下:
一、双方责任
1.甲方责任:
英国伦敦DKL公司负责收购中国四川省松潘县兴华钮扣厂生产的T02R、T09C两种钮扣,每种钮扣10万枚。
付款期限:预付10%订金,共计_______________美元。收到货后三周内付清货款。
付款方式:以美元形式支付,通过中国银行汇款。
2.乙方责任:
产品要求:要求扣面光滑,色泽均匀,形状统一。
交货方式:两种规格的钮扣各2.5万枚,共计5万枚交货一次,第一次交货时间不迟于十月日旬;所有订货在年底交清。
二、双方权利
1.甲方权利:
如果乙方所付货物质量不符合要求,甲方有权要求退货,甲方由此产生的损失由乙方承担。
2.乙方权利:
如果甲方收到货物后不在规定期限内付款,甲方因资金不足而影响生产,可以推迟下批货物的交付日期,并扣留一部分订金。
三、违约责任
没特殊原因,甲方没能按时交付货款或乙方不能按时交货,都要交纳一定的罚金,每迟一天交违约金100美元。甲方如果单方面提出不要乙方货物,订金不予退还。
甲方:_______________
乙方:_______________
_______________年_______________月_______________日
购货合同简单范本 篇5
涉外互购货物协议范本
随着经济全球化的发展,越来越多的企业开始涉足国际贸易领域。在这个过程中,涉外互购货物协议起到了非常重要的作用。本文将会详细介绍涉外互购货物协议范本,帮助企业更好地进行国际贸易。
第一部分:协议介绍
1.1协议名称
本协议的名称为“涉外互购货物协议范本”。
1.2协议目的
本协议的目的是为了规范涉外互购货物的交易行为,明确双方权利和义务,确保交易安全和顺利进行。
1.3协议适用范围
本协议适用于涉及进口和出口的货物交易。
第二部分:协议主要内容
2.1卖方信息
(1)名称:
(2)地点:
(3)法定代表人:
(4)注册资金:
(5)开户银行:
(6)账号:
2.2买方信息
(1)名称:
(2)地点:
(3)法定代表人:
(4)注册资金:
(5)开户银行:
(6)账号:
2.3货物规格
(1)品名:
(2)种类:
(3)数量:
(4)质量:
(5)价格:
2.4货物质量检验标准
货物质量检验标准由买卖双方协商确定,一般可以采用国际标准。
2.5交货方式和时间
(1)交货方式:
(2)交货时间:
2.6付款方式
(1)付款方式:
(2)付款时间:
(3)收款账户:
2.7合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。
2.8争议解决方式
对于因交易引起的一切争议,双方应友好协商解决,无法协商的,应提交仲裁委员会仲裁。
第三部分:协议签署
3.1合同条款
买卖双方应对本合同的各项条款达成一致,并在合同正文上签字盖章。
3.2合同生效
本合同在买卖双方签字、盖章后生效。
第四部分:协议补充与修改
4.1补充条款
对于本合同未涉及的事项,可由双方协商补充条款,签订补充协议。
4.2修改条款
对于本合同中的条款,若需修改,应经买卖双方协商一致,并签订修改协议,修改协议具有与本合同同等的法律效力。
结语:
本文详细介绍了涉外互购货物协议范本的主要内容,希望可以帮助企业进行涉外互购货物交易,保障自身权益和交易安全。需要注意的是,协议范本并不是一成不变的,根据实际情况需要进行具体修改,确保协议符合法律法规和商业规则。
购货合同简单范本 篇6
购货方 (以下简称甲方):
供货方 (以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,本着平等自愿、互惠互利的原则,经甲、乙双方友好协商,特签定此协议:
一、 甲方向乙方采购松磊灰麻石材。所需规格 、数量以甲方向乙方提供的订购清单为准。
二、 质量标准:
1、石材厚度:25mm,正负差不得超过2mm.
2、亮度与光泽度≥85度。
3、平整度误差≤1mm。
4、对角线精确度误差≤1mm.
5、石材不能有明显的色差。
6、防护处理要作六个面。要求作油性防护。
7、石材原产地福建。
8、石材花色和纹理与乙方提供材料样品一致。 其它要求: 。
三、 价格确定:单价 元/平方米(按加工成型石材面积计算,不再另加损耗)。本次石材用量约计 平方米,供货总价款约为: 元。(结算时以供货到现场的石材平方米数量乘以单价为准。)
四、 交货时间:乙方从收到甲方订购清单之日起,共计 个工作日内按甲方提供的规格,数量加工完毕,并供货到施工现场。时间从收到甲方定金时开始计算。若乙方不能按时交货,每延期一天,按订购总价款的5% 处罚。并赔偿甲方因此造成的工期延误损失。
五、 运输方式:由乙方负责运输卸货,搬运。
六、 订、收货方式:由甲方分批次向乙方下达石材订购清单,乙方按约定质量、时间完成后,由甲方进行验收合格后收货。乙方在对原材料进货时,需一次进够半成品料,以防不同批次出现的色差。
七、 付款方式:
八、 售后服务:乙方对所售石材质保一年,在一年之内所供石材发生质量问题,乙方给予免费更换。
九、 违约责任:若乙方所提供的产品与样品不符,或所加工的石材尺寸偏差,规格错误等原因。给甲方带来损失,则乙方赔偿甲方相关的经济损失费;并负责把产品无偿更换至合格。合同签订后,任何一方如中止合同, 则赔偿对方供货总价款20%作为违约金。当产品安装完毕验收合格后,甲方若不能在规定的期限内付清余款,则乙方按每日0.1‰收取利息。
十、 乙方应向甲方提供石材的质量检验报告和材质证明文件。
十一、 若有异议,则由甲乙双方协商解决,协商不能解决,则由法院裁决。
十二、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货合同简单范本 篇7
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方友好协商,就甲方所需消防设备采购和安装调试工程达成协议如下:
1、合同概况:
1)合同内容:消防设备采购安装。
2)合同总价款:人民币__________________。
2、供货:供货内容(见附表)
3、施工工期
开工日期:甲方项目具备施工条件当日。合同工期总日历天数_________天。
4、交货地点
施工现场或甲方指定地点。
5、甲方的责任和义务
1)乙方的设备到货后,甲方应当为乙方提供一个仓库,用以放置各项相关设备;
2)设备由乙方保管;
3)甲方应当积极配合乙方安装调试;
4)甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内,组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收,并签署安装、调试工程验收单。甲方如拖延验收时间,在规定时间内不组织验收,视为验收合格,乙方有权要求付款;
5)甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;
6、乙方的责任和义务
1)乙方负责合同中所有设备的采购;
2)乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;
3)乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;
4)乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;
5)乙方负责合同中所有设备的`安装、调试;
6)经甲方验收合格后(若验收不合格乙方必须立即返工且造成的损失由乙方自行承担),乙方随工程向甲方移交相关的技术和检测资料;
7)乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;
8)乙方按施工规范施工和甲方所提供的图纸施工,如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;
7、付款方式
1)合同签订后付定金_________元。
2)安装完毕验收合格后,甲方支付合同总金额的剩余作为质量保证金。
8、违约责任
甲乙双方应认真履行合同,在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款,违约方支付守约方合同总额的20%的违约金,并继续履行合同至合同终止。
9、质量保证
1)乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备;
2)本合同规定设备质量保证期为二年,在质保期内,乙方承担维修、维护责任,但因甲方人为因素损坏除外;
3)质保期内经确定,因质量问题给甲方造成的损失,由乙方承担。
4)质保期后,乙方提供售后服务,费用由甲方支付。
10、不可抗力、意外变故
如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责,合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延,或根据实际情况双方友好协商解决。
11、验收
1)设备安装调试完成,由双方在完工后3日内验收完毕。验收时,甲、乙双方共同参加;
2)验收按行业相关标准执行。
12、解决合同纠纷方式
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
13、未尽事宜,双方协商,达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
14、本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份。
甲方:__________________
_________年_________月_________日
乙方:__________________
_________年_________月_________日
购货合同简单范本 篇8
(甲方)需方: (乙方)供方:
经双方协商,遵守平等、自愿公平、诚信的原则,根据《中华人民共和国经济法》订立本合同;
一、 供货名称及供货范围:
乙方按图纸设计要求向甲方供货廊桥外挂铝镁锰合金板(包括找平层铁皮、挂件、锚钉);厚度、规格、颜色均按图纸设计和业主要求执行供货,并且现场提供小型制作机器一台,两名技术人员负责技术指导安装。
二、 货物单价及数量:
乙方向甲方提供的货物(铁皮、铝镁锰板挂件、锚钉)按照铝镁锰板的面积计算,综合单价为每平米 元(含运费,含5%的损耗,损耗不计算面积),如果损耗超过5%时,由甲方自行承担,另外计算面积,另外计算面积单价同合同单价。甲方和乙方签订合同后,甲方负责给乙方提供面积,乙方同时根据板的面积配铁皮、挂件、锚钉。
三、 交货方式及付款方式:
交货地点:林州市红旗渠风景区廊桥项目部施工现场;提供乙方所供货物的出厂合格证,质量检验报告,材料复试报告等。付款方式:乙方首先把货款的税票递交与甲方,根据甲方大合同按月进度支付货款的60%;如甲方未按合同付款,由第三方(担保方)从月进度款中直接扣除,工程完工后付到货物总款的95%,留5%为质保金,质保金按国家规定的保质期退还。
四、 质量要求及验收:
因产品花色、品种、规格、质量不符合合同规定时,甲方同意利用者,按质论价、不能利用的,乙方应无条件退换,由于上述原因致延误交货时间、每逾期一日、乙方应按逾期交货部分货款总价的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
五、 时间要求:
签订合同之日起十日内向甲方交验货物;交货时间以施工现场材料员签收单为准。
六、本合同一式叁份,甲乙双方签字盖章,担保方签字后生效。具有同等法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货合同简单范本 篇9
甲方:_________
乙方:_________
鉴于:甲方从_______年___ 月___ 日至_____年______月_____日供货价值物品_______人民币总金额(大写):_______,现乙方公司需大量资金周转,特向甲方协商归还乙方所欠全部款项,达成本协议如下:
第一条于_______年___ 月___ 日本月底全部还清款项。打入乙方指定账号:_________。
第二条如若无力履行第一条,可经双方协商,可进行分期打款到该指定账号。 本协议签署后,甲方任何一期不能按时还款,则甲方余下应还款视为全部到期,乙方除有权追收甲方全部应还款额之外,还有权追收全部应还款的10%作为违约金。
第三条双方各自的承诺及保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议后,当即生效。并具受法律保护。
2、甲方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;乙方应按本协议约 定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在甲方付款当日向甲方出具有关财务凭证。
3、乙方从本协议书签订之日不得通过各种方式损害甲方名誉及人身权 利,否则甲方保留追究乙方法律责任的权利。
4、若甲方任何一期不能按时还款,并且没有主动与乙方协商好,乙方 有权向公安机关备案及追究一定的刑事责任。
甲方:_________乙方:_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货合同简单范本 篇10
原告:张XX,女,回族,1980年11月25日出生,户籍地:天津市XX区丁字沽三号路程光里10门XXX号,现住xx市东城区建国门内大街5号,电话:186xxxxxxxx.
被告:赵X,男,回族,1968年6月25日出生,身份证号:XXXX051962XXXXXXXX.住址:xx市东城区豆瓣胡同2号楼12单元XXX号,电话:139xxxxxxxx.
案由:房屋租赁合同纠纷
诉讼请求:
1、请求确认原、被告20xx年9月29日所签订的《xx市房屋租赁合同》于20xx年1月27日解除;
2、请求判令被告退还原告房屋租金16940元及押金6500元(共计23440元),并赔偿利息损失(自20xx年1月31日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至法院生效判决书指定履行之日止).
3、请求判令被告支付违约金按月租金的100%即6500元;
4、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
原、被告于20xx年9月XX日签订《xx市房屋租赁合同》一份,合同约定由被告将坐落于xx市XX区豆胡同2号楼12单元18XX号出租于原告,租赁期限自20xx年10月15日至20xx年10月14日,租金第一年为6500元每月,第二年为6600元每月,第三年为6800元每月,租金支付方式为押一付三,各期租金以银行转账形式支付,物业管理费等其他费用按合同约定各自承担。原告于签订合同当日支付给被告爱人定金6500元整,后通过银行转账将第一季度的房租及押金补齐。另双方约定在租赁期内,甲方提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,应提前30日通知对方,并按月租金的100%向对方支付违约金;甲方应退还相应租金。20xx年1月19日下午,辖区民警以为原告是房东,便通知原告到辖区派出所(原告朋友代去的),在得知原告非房东后,要求原告通知房主,示明xx市关于治理群租房的规定,并限期腾退房屋。1月22日原告便打电话跟被告谈这个事情,被告告知一切按照派出所要求办理,由于派出所禁止被告将房屋群租,致使原告的合同目的无法实现,故应当承担违约责任,并根据合同约定退还租金及押金,但在1月25日与被告商讨的过程中,被告称原告没资格与其谈退钱的事,让原告先退房,押金的事也甭想了,腾完房后看是谁赔谁。20xx年1月27日原告通知被告解除合同并于三日内退还租金及押金,并事先约好让朋友与其交接,但被告未在约定时间交接,也未在三日内退还原告所交纳的租金及押金。无奈,原告只能诉诸于法律,特向贵院提起诉讼,请求贵院依法秉公判决,以维护原告方的合法权益。
xx市xx区人民法院
具状人:
20xx年月日