建筑防水施工合同集锦7篇。
学习撰写合同从哪方面入手?需要用到合同的地方也越来越多了。要注意试用期内也要签合同,与“建筑防水施工合同”相关的问题是本文的重要议题,感谢您的耐心阅读希望这篇文章能够满足您的期望!
建筑防水施工合同 篇1
总承包方:________(以下简称甲方)
分包方:________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以________年________月________日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑防水施工合同 篇2
施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于建筑防水施工合同范X五篇,希望对你有所帮助。
建筑防水施工合同范X
(一)
发包单位:
目负责人:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
负责人:
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址:____市第二看守所建设工程(________区)
二、 工程范围与内容:本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、 承包方式:包工包料
四、 材料:按施工图纸要求。
五、 工程造价:防水每平方米 壹拾陆元(1
6.00元)(包含材料及人工费),屋面保温每平方米 贰拾肆元(2
4.00元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限:开工________年____月____日竣工________年____月____日(遇雨顺延)
七、工程量:屋面防水、保温各约
1.5万平方米,工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式:根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%,余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后,甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、 甲、乙双方责权:
1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金,在工程量完成30%后退还。
5、 乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质,相关人员复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、 工程保修期________年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作,乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
十、 其他约定:
1、材料进场乙方应提供材料复检报告,检测费用由乙方负责。
2、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工。
3、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
4、 施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
5、 施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、 未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
7、 本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
________年____月____日:
建筑防水施工合同范X
(二)
甲方:
乙方:
本工程依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,甲方将项目防水工程委托乙方施工。为明确双方权利、义务、责任,特签订本合同:
一、 工程名称及地点
工程名称: 工程地点:
二、承包内容、方式及单价
1、承包内容:防水工程施工图纸与设计变更。具体包括:地下室地板、顶板与外墙、屋面防水层、卫生间等防水工程,具体施工部位及项目详见施工图纸。
2、承包方式:包工包料、包机械工具、包质量、包检测、包安全文明施工、包竣工验收合格。
4、以上合同单价已包括所有材料费、人工费、材料检测费、税票。也包括管道、洞口周边及内外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理的费用。
5、结算按实际防水面积计算工程量(不含搭接量)。
6、如有设计变更材料与做法价格由双方另议。
三、付款方式
乙方防水工程施工至每栋封顶经甲方验收合格,甲方一次付给乙方已完成工程量__%的工程款,项目全部防水工程施工完成且经验收合格三个月后无质量问题,甲方向乙方支付至全部工程量的__%工程款,剩余__%工程款作为质量保修金,保修期________年满后一个月内再退还给乙方,不计利息。工程款支付为现金或转账,不开票支付,乙方必须及时向甲方提供足额的含税发票。
四、工程工期
1、开工日期以甲方开工令为准。
2、根据业主及甲方的进度安排,乙方必须确保工期,因乙方责任延误工期的经济损失由乙方承担。如乙方因各种原因达不到施工进度安排,甲方有权随时收回分包项目并要求乙方人员限期无条件退场。
3、合同签订后按甲方通知,乙方必须安排进场施工,因乙方自身原因导致防水工程随后的工序耽误的,所有责任由乙方承担。
4、所有防水工程乙方需按照甲方工期及施工要求完成施工,如遇雨天,工期顺延。
五、双方责任
1、甲方责任:
①提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担;
②提供可进行防水施工的工作面;
③负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底;
4负责现场施工调度和管理及质量、安全监督,审核乙方的工程量核算;
5帮助和协调乙方与设计、监理、建设单位等的合作关系;
6按合同约定及时支付乙方工程款。
2、乙方责任:
①乙方负责组织材料及施工人员按甲方要求的时间进场进行施工;
②乙方负责进行材料的保管、施工及产品防护;
③对防水施工队伍进行安全教育、交底及现场管理;
4乙方在施工中必须满足甲方关于企业形象宣传的有关要求,自备符合安全施工要求的安全帽、安全带、灯、手套等施工防护用品。
5乙方负责防水施工时的安全,如出现安全事故由乙方负责承担该事故所生的责任和损失。
6乙方负责对已完成的作业面的保护清理工作,与相关工种施工协调好,避免在与其他施工班组交叉作业时对成品的批坏。
8合同签订后应积极主动与甲方项目部沟通,了解有关进场安排的事宜。
建筑防水施工合同范X
(三)
甲方全称:
乙方全称:
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。
一、承包内容:
依照华优建筑设计院设计的杭州XX公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程,承包内容如下:
砼墙板表面基层处理 刷防水涂料(材料由乙方采购) 铺贴无纺布 铺贴成品防水涂料保护层
二、质量要求:
1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标,精心组织施工。
2、防水涂料厚度不得少于
1.2,最低不得少于1(以现场随机取样为准),如不能满足此要求的,必须返工重做,否则甲方不支付任何费用。
3、在施工过程中,如发现砼墙板有裂缝的,必须先进行单独处
理后,再施工防水面层。
4、乙方必须对所施工的质量全面负责,如今后砼墙面出现渗水现象,必须无条件进行修补,直至完全符合要求,如修补后还不能满足要求的,甲方有权指派其他施工队伍进场修补,其费用从乙方中扣除。
三、工程结算与付款方式:
1、工程量按实际面积计算,每平方为贰拾元。
2、工程款支付:
a、工程完成后支付完成工程量的50%;
b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;
c、余款竣工验收________年内付清。
四、安全方面:
乙方必须严格按安全操作规程进行施工,做到预防为主,确保无事故发生,做好工人的安全技术交底。如由乙方自己原因造成的安全事故,甲方不承担任何费用。乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。
五、本合同未尽事项,双方协商解决。
六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
________年____月____日________年____月____日
建筑防水施工合同范X
(四)
发包方: 承包方:
根据《中华人民共和国经济民法典的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款,经双方经协商同意签定本合同。
1、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
2、承包范围:
2.1承包方式:
2.2承包单方价格卷材 元每平方米;
3、工程量确定:竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
4、双方责任
4.1发包方责任:
4.
1.1负责提供施工现场和作业面。
4.
1.2负责提供必要的技术文件,如施工有变更时提前三天通知乙方。
4.2承包方责任:
4.
2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
4.
2.2负责作业面的灭火器材。
4.
2.3所承担项目工程质量达到____市地方标准的验收要求。
4.
2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。
4.
2.5负责成品保护和文明施工。
4.
2.6承包方负责提供材料相关文件,材料试验和施工资质证书。
5、工程保养
自工程验收(一个雨季)之日起,保修期为________年,保修期内的一切费用由承包方承担。
6、安全生产:承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故,一切责任全部由承包方负责。
7、付款
4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的 45%,余下5%作为质保金,包修期满一次性付清。
7.2付款以支票形式支付
8、纠纷
双方发生纠纷协商解决,解决无效后到____区人民法院裁决。
9、其它事宜:
本合同一式三份,发包方二份,承包方一份。
发包方(盖章): 承包方(盖章): 法定代表: 法定代表:
________年____月____日:
建筑防水施工合同范X
(五)
甲方全称:
乙方全称:
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。
一、承包内容:
依照华优建筑设计院设计的杭州XX公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程,承包内容如下:
砼墙板表面基层处理 刷防水涂料(材料由乙方采购) 铺贴无纺布 铺贴成品防水涂料保护层
二、质量要求:
1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标,精心组织施工。
2、防水涂料厚度不得少于
1.2,最低不得少于1(以现场随机取样为准),如不能满足此要求的,必须返工重做,否则甲方不支付任何费用。
3、在施工过程中,如发现砼墙板有裂缝的,必须先进行单独处
理后,再施工防水面层。
4、乙方必须对所施工的质量全面负责,如今后砼墙面出现渗水现象,必须无条件进行修补,直至完全符合要求,如修补后还不能满足要求的,甲方有权指派其他施工队伍进场修补,其费用从乙方中扣除。
三、工程结算与付款方式:
1、工程量按实际面积计算,每平方为贰拾元。
2、工程款支付:
a、工程完成后支付完成工程量的50%;
b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;
c、余款竣工验收________年内付清。
四、安全方面:
乙方必须严格按安全操作规程进行施工,做到预防为主,确保无事故发生,做好工人的安全技术交底。如由乙方自己原因造成的安全事故,甲方不承担任何费用。乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。
五、本合同未尽事项,双方协商解决。
六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
________年____月____日________年____月____日
建筑防水施工合同 篇3
合同编号:DY
合同签订地点:太原市
建筑防水堵漏工程施工合同
工程名称:发 包 人:承 包 人:
建筑防水堵漏工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发 包 人:(以下简称甲方)
承 包 人:(以下简称乙方)
根据《中国华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》的规定建设工程施工合同示范文本的有关条款。结合山西省、太原市有关规定和本工程的具体情况,经双方协商
一致,签订本工程合同。
一、甲方的权利和义务:
1、负责办理有关施工手续,施工现场具备施工条件。
2、负责提供施工图纸,提供现场供水、供电、排垃圾等
便利条件,协助乙方搞好工作。
3、组织乙方、设计单位和质监部门进行图纸会审与设计
交流。
4、负责提供乙方施工人员的食宿场地、材料存放场地等。
5、负责协调处理施工现场各施工单位的配合、协作问题。
6、按时支付乙方工程款。
二、乙方的权利和义务:
1、负责整个防水堵漏工程的技术与施工问题。
2、负责施工安全工作,如发生工程事故,应及时向甲方
代表和有关部门报告。
3、坚持文明施工。材料、机具堆放整齐,建筑垃圾及清
运,竣工时做到工完场清。
4、负责对已竣工工程未交付甲方前的成品保护工作。
5、参加甲方组织的图纸会审和设计交流。
甲方驻工地现场代表:联系电话:乙方驻工地现场代表:联系电话:
三、工程承包范围:
四、工程承包方式:清包人工:包材料包人工:
A材料使用标准和规格:
(1)SBS防水卷材执行国标一20度标准____品牌_____型
号_PY(聚脂胎)NK_(复合胎)防水材料。
(2)SBS防水卷材执行协议标准____品牌____度数____型
号PY(聚脂胎)NK(复合胎)防水材料。
(3)防水涂料PU(聚氨脂)使用国家环保型____品牌防水材
料。
五、合同工期:天
六、质量标准:按国家有关规定范围和设计要求以及有关验
收标准到合格。
七、合同价款:
该工程单价为元/㎡,工程量以实结算,工程量
约:。
合同价款总额约人民币元,¥。
保修期:年(该工程重新改造除外)
八、结算方式:工程款预付及工程款支付:
1、先预付工程总额75%款再开工(适用于五万元以下的零散工程)。
2、预付70%,工程完工后付至95%,余款三个月内付清
(适用于五十万元以下工程)。
3、预付50%,按工程进度付款,工程完工付至95%,余款
三个月内付清(适用于一百万元及其以下工程)。
4、预付30%,按工程进度付款,工程完工付至95%,余款
三个月付清(适用于一百万元以上工程)。
九、付款方式:
按月实际完成工程量的%支付工程进度款,工程完工后经建筑单位、监理单位、质检单位等检验合格后,支付到所完工程总价的%,剩余%。为质量保证金。按国家规范、规定保修期满后付清。(五万元以下的零散防水工程,经甲方验收合格扣除已预付的工程款外,剩余工程款一次性结算结清)。
十、工程质量:
1、乙方要根据国家质量验收规范和评定标准及施工图纸,精心组织施工,保证工程质量,在施工过程中,以自检为主、上道工序完工后,及时向项目部、监理等有关人员汇报,组织验收,合格后方可进行下道工序。如质量不符合标准,必须返工修理,其工料费损失由乙方承担。
2、屋面防水材料按施工规范、搭接符合要求,收头在女
儿墙上顶粘贴牢固,突出屋顶的部位,上翻25厘米后收头,要求淋水试验不渗漏。卫生间防水按甲方图纸要求进行施工.完工后进行24小时闭水试验,不渗漏交付给甲方。地下基础地面;卫生间防水做好防水层后,经
过监理甲方验收后,甲方要及时做成品防护工作,做水泥保护层,防止人为损坏防水层。因甲方措施不到位,发生破损渗漏,要求乙方修复,甲方要承担发生的一切费用。
十一、安全生产:
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安
全要求并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。对甲方提供的安全生产生活设施,乙方经检验合格后方可使用。施工中如有违反有关安全规范而发生的伤亡事故,其损失由乙方负责。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的一切费用。
2、劳动保护用品及施工中使用的安全保护用品,如安全
帽、安全带、绝缘手套、绝缘胶靴、防毒面具等由乙方自己解决。
十二、合同纠纷的解决方式:
甲方双方因合同发生争议时,双方应先和解或者要求太原市城建委调解。和解、调解不成时,任何一方均可向太原市人民法院起诉。
十三、合同的生效与终止:
本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。在竣工结算、甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除保修条款外,其它条款即告终止。保修期满后,保修条款终止。
十四、本合同未尽事宜双方协商解决。
十五、合同份数:
本合同一式份,正本两份,由甲乙双方各执一份。副本份,由甲乙双方分送有关部门备案。
发包人:(公章)
法定代表人:
委托代表人:
电话:
开户银行:
账号:
承包人:(公章)法定代表人:委托代表人:电话:开户银行:账号:年月日
建筑防水施工合同 篇4
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国民法典的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款,经双方经协商同意签定本合同。
1、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
2、承包范围:
2.1承包方式:
2.2承包单方价格卷材__元每平方米;
3、工程量确定:竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
4、双方责任
4.1发包方责任:
4.1.1负责提供施工现场和作业面。
4.1.2负责提供必要的技术文件,如施工有变更时提前三天通知乙方。
4.2承包方责任:
4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
4.2.2负责作业面的灭火器材。
4.2.3所承担项目工程质量达到____市地方标准的验收要求。
4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。
4.2.5负责成品保护和文明施工。
4.2.6承包方负责提供材料相关文件,材料试验和施工资质证书。
5、工程保养
自工程验收(一个雨季)之日起,保修期为________年,保修期内的一切费用由承包方承担。
6、安全生产:承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故,一切责任全部由承包方负责。
7、付款
4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的45%,余下5%作为质保金,包修期满一次性付清。
7.2付款以支票形式支付
8、纠纷
双方发生纠纷协商解决,解决无效后到____区人民法院裁决。
9、其它事宜:
本合同一式三份,发包方二份,承包方一份。
发包方(盖章):
承包方(盖章):
________年____月____日
建筑防水施工合同 篇5
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
一、工程名称
二、施工规范
三、承包方式
四、施工期限________年____日至________年____月____日(如因天气影响时间顺延)
五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)
六、工程总造价
七、付款方式:
八、工程质量与验收
九、施工人员的食宿等,由甲方协助解决,施工人员应遵守甲方的有关规定。
十、施工中设计变更或增加工程量时,由甲乙双方协商签订延加工程合同。
十
一、本合同共 份,甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。
十
二、其他事项
凡更改厂名或发票与合同不符者,当追究其法律责任。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑防水施工合同 篇6
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲方决定把本工程委托给乙方进行施工,为了明确经济关系和责任,结合本工程的情况,经双方协商签订本合同。
条款如下:第一条:工程内容及选材
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、选 材:
5、承包范围: 。
第二条:工程质量及造价
1、工程质量:准,确保优良(88分以上) 。
2、预计工程量:
3、工程造价:每实铺一平方米面积 元;预计总造价为 元,工程完工后,按实际验收面积进行结算,不包括附加层,试验费由乙方承担。
第三条:承包方式及付款方式
1、承包方式: 包工包料 。
2、付款方式: 本项工程完成后,待业主拨款后付30%,主体验收后付50%,经验收合格按实际面积进行结算余款,在一个月内付清,留 10% 保修费或经双方协商的其它付款方式为 .
3、甲方不按时付款应承担的违约责任: 。
第四条:施工工期
本防水工程自具备施工条件开始,暂定 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日完成,由于不可抗力而造成的工程损失,按政府有关规定处理,工期顺延; 人为造成的工程损失,由事故责任人承担全部责任 ;如果造成工期误工罚款 元/天。
第五条:双方责任范围
1、甲方责任
(1)施工现场障碍物均在开工前 天清除干净,达到施工需要的条件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、电接到约定地点,而且道路要畅通。
(3)施工交底要在合同签订后 天交给乙方。
2、乙方责任:
(1)根据国家验收规范和图纸设计规定,保质保量按时完成本合同工程项目。
(2)按照国家规定和甲方需要,经双方协商 乙方 提供各项技术(合格证、检验报告、材料发票、验收资料等)。
(3)工程竣工后,乙方清理好施工现场,向甲方提供完整的竣工资料,办理验收准备工作。
(4)安全责任,乙方自负。若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,甲方为抢救提供力所能及的条件。
第六条:工程验收交接
1、工程竣工后,乙方已竣工报告的形式通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,并在验收达到本合同签订质量要求后批准或提出修改意见,乙方按要求修改并承担由自身原因造成的修改费用及相关误工费用。甲方在验收达到本合同签订质量要求后,按照付款方式进行结算。
2、工程竣工后,双方办理工程技术档案资料交接手续,在内办完工程竣工结算。
第七条:工程保修
防水工程验收达到合同签订要求质量后,保修五年,在保修期内以材料或施工工艺原因发生滴漏水现象,乙方负责维修。保修期间,乙方应在接到通知后三天内派人维修。否则,甲方可委托他人维修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的费用(或上述甲方委托他人修理的费用)甲方可在乙方的保修金内扣除,不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的费用乙方不予承担。
甲方应在保修期满七日内将10%的保修金结算,将剩余保修金一并退还乙方,不足部分由乙方交付。
第八条:本合同一式 份,双方各执一份,未尽事宜,双方协商解决。
第九条:本合同在执行过程中若有违约或争执,可到仲裁部门或法院解决处理。
第十条:合同有效期
本合同自双方签字盖章后生效,全面实现后合同随之终止。
甲方:
法人代表:
经办人:
地址:
电话:
开户银行:
帐号:
乙方:
法人代表:
经办人:
地址:
电话:
开户银行:
帐号:
年 日 月
建筑防水施工合同 篇7
发包单位:
目负责人:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
负责人:
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址:安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)
二、 工程范围与内容:本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、 承包方式:包工包料
四、 材料:按施工图纸要求。
五、 工程造价:防水每平方米 壹拾陆元(16.00元)(包含材料及人工费),屋面保温每平方米 贰拾肆元(24.00元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限:开工20x 年 3 月 18 日竣工20x年 5 月 20 日(遇雨顺延)
七、工程量:屋面防水、保温各约1.5万平方米,工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式:根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%,余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后,甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、 甲、乙双方责权:
1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金,在工程量完成30%后退还。
5、 乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质,相关人员复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、 工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作,乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
十、 其他约定:
1、材料进场乙方应提供材料复检报告,检测费用由乙方负责。
2、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工。
3、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
4、 施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
5、 施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、 未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
7、 本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
电话:
电话:
年月日: