施工合同协议书合集15篇。
时光匆匆，岁月无痕，不经意间如瀑布般飞逝，我们正在一天天的进步，我们可以尽快去做一份工作总结了。人生成长的路上，需要及时地复盘自己。那么，值得被我们借鉴的总结格式有哪些？或许你正在查找类似"施工合同协议书合集15篇"这样的内容，如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。
施工合同协议书(篇1)
工程委托施工合同协议书
甲方：______（委托方）
地址：______
电话：______
法定代表人：______
身份证号码：______
乙方：______（承建方）
地址：______
电话：______
法定代表人：______
身份证号码：______
经甲、乙双方友好协商，认真履行义务，依法签订本合同。
第一条 工程名称、工程地址、用地面积、产权形式和土地权属
（一）工程名称：______
（二）工程地址：______
（三）用地面积：______
（四）产权形式：______
（五）土地权属：______
第二条 工程范围
（一）本工程建筑面积：______平方米
（二）本工程建筑高度：______米
（三）本工程建筑设计负荷：______公斤/平方米
第三条 工程价款
（一）工程总价款：______万元
（二）设计费：______万元
（三）材料费：______万元
（四）施工费：______万元
（五）竣工污染防治费：______万元
（六）现场管理费：______万元
（七）工人工资保险金额：______万元
第四条 工程建设期
（一）开始日期：______年______月______日
（二）竣工日期：______年______月______日
第五条 工程验收
（一）工程竣工时，在甲乙双方代表的见证下进行验收。
（二）工程竣工时，甲方应当向乙方支付工程价款，乙方需向甲方提供完整的工程建设资料。
第六条 违约责任
（一）若甲方违约造成乙方损失，甲方需向乙方承担相应赔偿责任。
（二）若乙方违约造成甲方损失，乙方需向甲方承担相应赔偿责任。
第七条 变更协议
若甲方对本合同的内容或工程建设节奏和方案存在要求变更的情况，应当与乙方友好协商，签订变更协议。
第八条 合同争议解决方式
甲乙双方若产生合同纠纷，应当通过友好协商解决。如协商无法解决争议，则提交有管辖权的法院裁决。
第九条 合同生效及终止
（一）本合同经甲、乙双方签字盖章，即生效。
（二）本合同终止，应当在双方友好协商下进行。
第十条 附则
（一）本合同存在未尽事宜，须经双方友好协商后再予确定。
（二）本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：______
签字：
日期：______年______月______日
乙方：______
签字：
日期：______年______月______日
施工合同协议书(篇2)
身份证：
经双方友好协商，甲方同意将XX市XX县“XX乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。
三、施工工期：
该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：
1、由于甲方及土建原因造成；
2、原工程的设计变更；
四、承包方式及工程造价：
2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）
3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。
五、劳务费支付方法及结算方式：
2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；
3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；
4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；
1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。
2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；
七、材料和设备供给：
1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。
2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。
1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。
2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。
3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。
4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。
5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。
6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。
7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。
8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。
乙方：
1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工，付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。
2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。
3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。
4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。
5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工）各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。
6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求。
7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。
8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。
9、承包人对其领用的`材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其用度；
10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；
11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；
12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。
九、工程质量标准及保修期限：
1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。
2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。
3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并承担用度；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。
十、违约责任：
甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。
十一、纠纷处理：
双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。
十三、甲方工作：
（1） 对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。
（2） 在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。
（3） 负责按时共给施工所需全部材料。
十四、乙方工作：
1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工治理人员的工作安排。
2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方治理人员签字。
3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工、焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。
4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。
5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。
6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。
7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。
（1）乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。
（2）若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。
（3）乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。
（4）若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差、业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费
十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。
十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。
十八、本协议自甲、乙双方代表签字及盖章后开始生效。
日期：
施工合同协议书(篇3)
工程委托施工合同协议书
甲方：（委托方）____________________________________________________
地址：______________________________________________________________
电话：_________________________传真：_____________________________
邮编：_________________________法人代表：_________________________
联系人：_________________________职务：____________________________
证件号码：_______________________电子邮件：________________________
乙方：（承包方）____________________________________________________
地址：______________________________________________________________
电话：_________________________传真：_____________________________
邮编：_________________________法人代表：_________________________
联系人：_________________________职务：____________________________
证件号码：_______________________电子邮件：________________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商，达成如下委托施工合同协议（以下简称合同），以笔者签字或盖章确认审核后生效：
第一条 合同目的
1.1 甲方（委托方）委托乙方（承包方）设计、施工、调试、验收、交付该工程项目（以下简称工程），并支付工程所需的中标价款以及其他费用。
1.2 工程具体包括：项目名称、工程位置、工程范围和内容、建设规模、工期要求、资金来源、验收标准和技术要求、劳动保障、保险责任等事项的详细内容请见附件。
第二条 建设条件
2.1 甲方负责为工程提供施工场地，并保证场地具有合理的条件和必要的安全保障。同时，甲方负责工程建筑许可申请所需的相关手续和资料的齐备，保证工程可以顺利进行。
2.2 工程设计、施工、验收等必要程序所涉及的各项行政审批手续，除按法律规定由乙方负责申报的手续外，甲方负责按时按业务流程申请和办理。行政审批程序中所涉及的各项费用由甲方承担。
2.3 乙方应根据甲方提供的资料和技术要求，设计合格的施工方案和工程图纸。同时，乙方具有相关的建设经验、技术力量、施工技能和设备、资金等方面的条件。乙方确保在工程施工中不会侵犯他人合法权益，不违反有关法律、法规和国家建设定额和标准。
2.4 甲方应按照合同约定的工程付款进度，按时足额支付工程代价。
第三条 合同价款和付款方式
3.1 工程的代价和付款方式详见附件。
3.2 合同价款应按照合同约定的进度分批付款。甲方应根据乙方的工作进度和质量交付情况，及时支付合同价款。
3.3 甲方支付的价款应在工程验收合格后进行。如甲方逾期未按约定支付费用的，应按照合同约定支付滞纳金。
第四条 工程施工和验收
4.1 乙方需在约定的工期内按照合同约定的项目标准和技术要求顺利完成工程并达到合格验收标准。
4.2 工程设计、施工及验收应符合国家所规定的保护环境和资源的法律、法规和标准，乙方应在工程施工和验收过程中严格遵守，并对出现的环境安全问题承担相应的责任和义务。
第五条 合同变更
5.1 在工程建设过程中，如需要进行合同约定外的工程设计、施工或验收内容的变更，在双方协商后，应及时签署合同变更协议并具体解决相关问题。
第六条 违约和争议解决
6.1 在合同执行过程中，如果发生甲方或乙方违约的情况，应按照合同约定承担相应的违约责任和义务。
6.2 如果甲方或乙方在合同执行过程中发生争议，应坚持以友好协商方式解决。协商无效的，应提交有关机关或仲裁机构进行协商调解。如调解或仲裁结果不得到执行，双方可向法院提起诉讼。
第七条 其他事项
7.1 本合同经双方签字或盖章，生效。
7.2 本合同以中文和英文双语作相应文字表述，一式两份，各方各持一份，同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
签署日期：签署日期：
施工合同协议书(篇4)
工程委托施工合同协议书
甲方：（委托人）
地址：_________________________________________________
联系人：_______________________________________________
联系电话：_____________________________________________
身份证号：____________________________________________
统一社会信用代码：____________________________________
乙方：（承揽人）
地址：_________________________________________________
联系人：_______________________________________________
联系电话：_____________________________________________
身份证号：____________________________________________
统一社会信用代码：____________________________________
鉴于甲方有在____________（地点）进行______________（工程名称和工程地点）的需要，且不具备相应能力，现委托乙方进行施工。
经双方协商，并符合国家法律法规，本着平等、自愿、互利、公平原则，达成以下协议：
一、工程内容
甲方委托乙方按照本合同约定，在__________（地点）进行_______________（工程名称和工程地点）。
二、工程质量
乙方承诺按照国家有关标准、规定、要求和技术规范进行施工，保证工程质量符合国家有关标准、规定、要求和技术规范，并对工程质量负责。
三、工程款
1. 工程款总额为____________（大写金额），乙方应在工程竣工验收合格后的十日内向甲方结清工程款。
2. 工程款支付方式：
（1）甲方在签订合同时支付工程款___________元。
（2）工程建设过程中，甲方应按照本合同约定的工程进度表和交付节点，按期付款，如未按期付款，乙方有权暂停施工，甲方应承担相应的延误费用和损失。
（3）工程完成后，在甲方验收两年内，如发现工程质量问题，乙方应及时处理，甲方不得拖欠工程款。
四、工程期限
乙方承诺按照本合同规定的工期和竣工时间完成工程，并对工程质量负责。
五、违约责任
1. 本合同任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按本合同约定的工期竣工，每迟延一天，应按工程价款的0.1%向甲方支付违约金，以最高不超过合同总价款的5%为限；如因乙方原因超期交付工程，甲方有权将这段时间内的利润据为己有。
六、法律适用和争议解决
本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律；本合同的任何争议应当友好协商解决，如协商不成，可向所在地人民法院诉讼解决。
七、补充约定
1. 本合同未约定的事项，双方可协商确定并作出书面补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字：_______ 签字：_______
日期：_______ 日期：_______
施工合同协议书(篇5)
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司
乙方：道孚县电力公司
合同编号：DFDX
签订日期：二OO年月
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称
甲方)
承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方
本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲
拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照
执行。
第一条工程概况
工程名称:道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站
输电工程
工程地点:四川省甘孜州道孚县
第二条本协议范围；
1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、
线路、10KVA台区。
2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、线
路、10KVA台区。
3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、
线路、10KVA台区。
第三条工程工期
开工日期；xx年月日
竣工日期；xx年月日
第四条质量等级标准、规范
一、工程质量等级：工程质量合格100％(一次性验收合格)。
二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工
及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。
第五条合同价款
承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总
价为人民币.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自
然因数外、合同期内任何情况均不再调整。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下
1、合同协议书
2、合同标准文本《通用条款》
4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件
第七条本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条
款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条本项目工程款
l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。
2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款
3、合同总价的5％作为质量保证金，待质保期满后一次
性付清。
第九条本项目工程师
甲方指派于(即项目工程师)，对工
程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。
第十条施工用水、电及工程材料供应
1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。
2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。第十一条验收与结算
1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。
2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。
3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。
6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。
第十二条双方的工作
一、甲方的工作：
负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。
二、乙方的工作
1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。
2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。
3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。
4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。
5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。
6、负责地方关系的协调。
7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。
第十三条违约责任及争议解决式
1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的0．1—2‰计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。
2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。
3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损
失。
4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉，第十四条不尽附则
本合同未尽事宜，双方另行商议。
第十五条合同生效
本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。
第十六条合同订立时间、地点
合同订立时间：xx年月日
合同订立地点：四川省道孚县
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址：
电话：
开户行：
帐号：
乙方：道孚县电力公司代表：(签字)乙方地址：四川省甘孜道孚县
电话：0836—
开户行：
帐号：
施工合同协议书(篇6)
工程委托施工合同协议书
甲方：__________________（委托方）
地址：_______________________
电话：_______________________
传真：_______________________
邮编：_______________________
乙方：__________________（施工方）
单位地址：______________________
统一社会信用代码：______________________
电话：_______________________
传真：_______________________
邮编：______________________
经甲、乙双方协商，就委托施工相关事宜，达成如下合同：
第一条 工程名称、工程地点和工程内容
1. 工程名称： _________________________
2. 工程地点： _________________________
3. 工程内容：双方经协商一致，确认委托乙方进行以下工程：
（1）______________________
（2）______________________
（3）______________________
（4）______________________
具体工作量与进度由双方共同商定。
第二条 工程期限
1. 施工期限： 自甲方发出委托施工要求书之日起（含该日） 至 ____________日止，共计 ___天。
2. 提前完工：如乙方在规定期限内提前完成工程，甲方可以根据工程实际情况提前收取一部分工程款项。
第三条 工程款项及结算方式
1. 工程款项： 工程款项总额为___________________元（大写）。其中材料费用_______________元（大写），人工费用_______________元（大写），设备费用_______________元（大写）。
2. 支付方式：甲方按照双方约定在规定期限内按照以下方式支付工程款项：
（1） 单位工程结算
工程验收合格后，乙方按照工程量划分完成后每一单位完成的消耗必须进行结算，且每次结算的款项受累给的总额不得少于各项组件一定的金额标准。
（2）最终结算
乙方将在工程竣工后提交工程质量保证书和竣工鉴定书或者验收意见书，甲方将于收到材料三十日以内进行验收。在合同规定的期限内，甲方应向乙方方支付工程款项的余款。
第四条 质量标准和验收标准
1. 质量标准： 乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和规定，并按照双方合同规定的技术标准进行施工。
2. 验收标准：根据国家和地方政府有关工程建设验收的法律法规，乙方完成工程后，应申请验收，并要求甲方组织验收。
3. 建设工程质量保障：工程竣工后自然保修期为_____个月，保修期内损坏、故障由乙方负责维修。保修期外，需乙方提供长期免费维护及维修保障。
第五条 违约责任
1. 违约责任：如甲、乙方一方不履行本合同中所规定的主要义务，对另一方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 合同解除：如乙方未按期履行付款义务，违约金按欠款的千分之八的执行；如乙方未向甲方提交工程竣工文件并进行质量验收，甲方有权解除合同。
第六条 保密责任
1. 双方应对接受本合同规定之信息承担保密责任。
2. 双方之间不得泄露或公开本合同约定及执行的有关信息和数据，尤其不能披露承包商及供应商的相关资料。
第七条 其他
1. 双方应尊重彼此的合法权益，保持诚信，严格履行合同。
2. 双方约定，未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
第八条 合同效力和争议解决
1. 本合同自双方盖章生效，合同正负本效种相同，每方持一式一份。
2. 如果在本合同履行过程中发生争议，双方应先协商解决；如果无法协商解决，应将争议提交甲方所在地的 People’s Court 主管审判机关仲裁。
本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，期限至工程验收合格后的验收日期。在合同规定期限内，甲方应及时按约支付乙方所需的款项。
甲方（盖章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：
乙方（盖章）：
统一社会信用代码：
单位地址：
电话：
传真：
邮编：
施工合同协议书(篇7)
工程委托施工合同协议书
甲方（委托人）：xxx工程有限公司
乙方（承包人）：xxx建设工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，甲乙双方本着公平自愿、平等协商、友好合作的原则，经过充分的洽谈，就甲方委托乙方进行工程建设事宜达成如下合同协议：
一、工程名称、规模及地点：
1、工程名称：xxx工程。
2、工程规模：包括xxx工作。
3、工程地点：xxx市xxx区。
二、合同总价款和支付方式：
1、合同总价款为人民币xxxx万元。
2、支付方式：甲方按照工程进度及时支付工程合同价款。在工程建设进度及时满足乙方工程施工人员及材料供应的需求，确保工程正常进行。
三、工程建设期限和竣工验收：
1、工程总建设期限为xx个自然日。自xxx年xx月xx日起，至xxx年xx月xx日止。
2、建设期内，乙方承诺按时、按质、按量完成工程建设工作，并确保工程竣工验收符合国家有关规定及技术标准。
四、工程建设过程的监理：
1、甲方委托xxx监理有限公司担任监理人，监督和管理工程建设过程。
2、乙方应当按照监理人制定的监理计划进行施工，按照工程进度及时报告工程建设进度，保证监理人不断进入施工现场进行检查监理。
五、甲方提供的配合：
1、在工程建设期间，甲方应当及时协调处理有关项目相关的问题，保证工程平稳顺畅开展。
2、如遇不能预见的原因，导致工程建设滞后或中断的情况，甲方应当提供对工程建设的协助，促使工程建设进度得以尽快恢复正常。
六、工程质量保证：
1、乙方承诺按照国家相关技术标准进行工程建设，保证工程质量符合国家有关规定及技术标准。
2、甲方在工程建设期间，应当依据现场情况，对工程质量进行监督，如发现质量问题，应当及时通知乙方整改。
七、合同的变更和解除：
1、如因不可抗力因素导致工程无法进行或者影响工程进度，甲乙双方应当及时协商变更合同。
2、如因甲方原因影响工程施工情况，导致工程不得不停工或者造成乙方损失，甲方应当承担相应的赔偿责任。
3、如甲方对工程建设质量提出异议时，需甲乙双方协商达成共识，如无法达成共识，可通过仲裁解决之。
八、合同的履行地和争议解决：
1、本合同内容的履行地为xxx市。
2、本合同因履行而发生争议时，双方应当协商解决。如协商不成，甲乙双方应当依据《中华人民共和国合同法》有关规定和双方约定的仲裁程序，通过由双方共同指定的仲裁员进行仲裁处理。
九、附则：
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同结束。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
甲方：xxx工程有限公司
法定代表人（签字）：
日期：
乙方：xxx建设工程有限公司
法定代表人（签字）：
日期：
施工合同协议书(篇8)
为保证高速公路立交改造工程的工程质量，有限公司作为本项目工程的建设业主，于20xx年12月委托验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。
检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。
1)、施工图设计文件；
2)、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80／1－20xx；
3)、《公路工程施工监理规范》JTJ077-95；
4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。
1）按合同规定支付试验检测费用。
2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。
1）严格按照有关技术规范进行试验。
2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期。
3）乙方在检测工作规定的'时间内提交正式检测报告，一式贰份。
4）自行负责试验检测人员及设备安全。
5）检测报告应客观反映施工水平。
6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。
1）检测费用由甲方支付。
2）检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。
3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元（大写：陆万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元（大写：叁万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方2万元（大写：贰万元整）。
1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。
2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。
1）未尽事宜，双方协商解决。
2）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效；报告交付验收，结清试验检测费用后，本合同自行终止失效。
施工合同协议书(篇9)
工程委托施工合同协议书
甲方（委托方）：（公司名称）
地址：
法定代表人：（姓名）
联系电话：（联系方式）
乙方（承揽方）：（公司名称）
地址：
法定代表人：（姓名）
联系电话：（联系方式）
鉴于甲方拥有（工程名称）的委托施工权利，并愿意委托乙方承揽该工程的施工，则双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，在合法有效的基础上达成如下协议：
第一条 工程情况
1.1 工程名称：（填写工程名称）
1.2 工程性质：（填写工程性质，如建筑、机械安装等）
1.3 工程地点：（填写工程地点）
1.4 工程规模：（填写工程规模，如面积、容积率、工程量等）
1.5 工程预算：（填写工程预算，包括总金额以及各项细节数据）
1.6 工程周期：（填写工程的施工周期）
第二条 工期
2.1 工期安排：乙方自收到施工合同书之日起，按合同规定的施工周期完成工程，并保证按合同约定的质量标准施工，确保工程质量。
2.2 工期控制：甲方有权随时查看工程的进度和质量情况，若乙方未按合同约定的工期完成工程，则甲方有权要求乙方加快施工进度，并顾及工程质量保证。
第三条 工程质量
3.1 工程质量要求：乙方应严格按照甲方提供的图纸和设计要求施工，保证施工质量符合国家、行业和地方的技术标准，并在施工过程中保证工程的安全、环保等方面符合相关法律法规的要求。
3.2 质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，并对工程质量进行检验。若发现施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或者重新施工。
第四条 工程验收
4.1 工程验收标准：甲方有权对工程进行验收，验收标准为国家、行业和地方相关技术标准。
4.2 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，乙方应保证工程质量达到相应的保修期。
第五条 工程款支付
5.1 工程款支付标准：乙方完成施工后，甲方按照双方约定的比例和进度，及时向乙方支付工程款。
5.2 工程款支付方式：甲方将工程款支付至乙方指定的账户，并提供相应的票据。
第六条 保密和保险
6.1 保密：双方保证对对方了解的商业机密、技术秘密、客户资料等进行保密。
6.2 保险：乙方应在施工期间为工程投保相应的保险，甲方有权要求乙方提供相应的保险单等证明文件。
第七条 合同的变更、解除和终止
7.1 双方在签订本合同后，如需变更，应经过双方协商、一致同意，并签订补充协议后生效。
7.2 双方在合同期限内，如需解除合同，应提前15天通知对方，并进行协商，协商未果则解除合同。
7.3 本合同有效期为（）天，合同到期后，双方如需继续合作，可重新签订新的合同。
第八条 争议解决
8.1 如在本合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；若协商未果，则交由当地人民法院解决。
第九条 违约责任
9.1 如双方一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、给予惩罚等。
9.2 如乙方严重违反合同约定，致使工程质量出现重大问题，甲方有权解除本合同。
第十条 其他
10.1 本合同经双方盖章后生效，具有法律效力。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
10.3 本合同的有效期为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
施工合同协议书(篇10)
工程委托施工合同协议书
甲方： （委托方）
地址：
邮编：
电话：
法定代表人：
名称：
乙方： （承包方）
地址：
邮编：
电话：
法定代表人：
名称：
鉴于甲方有一项工程计划需委托乙方进行施工，现甲、乙双方本着诚实守信，公平合理的原则，经协商一致，自愿签订本合同协议书，以明确各自权利、义务。
一、工程名称、地点和内容：
（一）工程名称：
（二）地点：
（三）内容：
二、合同价款：
1.价款总额：$$元；
2.价格构成：
a、人工费：
b、材料费：
c、机械费：
d、其他：（详见合同附件）
三、工程期限：
（一）工期：
（二）交工日期：
（三）返还现场时间：
四、工程质量:
1.甲方有权对乙方施工现场进行检查，如果工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应根据具体问题及时整改。
2.乙方施工过程中发现甲方未达到施工要求的部分，应及时告知甲方建议进行整改或处理。
五、款项支付：
1.款项支付时限：每月进行结算，结算周期为30天，到期时间为月底。
2.款项支付方式：【现金、支票、银行转账】。
3.乙方应向甲方提供有效的发票和收据，规范合法地报账。
六、安全保障：
1.乙方施工期间应保证施工现场，预防各种安全事故发生，并负责现场卫生清洁。
2.如发生安全事故，乙方应及时上报甲方，采取紧急措施进行处理。
七、施工勘察：
1.乙方需要对所需施工地点进行勘察并向甲方提供必要的勘察报告和成果资料。
2.乙方施工期间应配合甲方的勘察工作，如甲方要求乙方提供现场测量、标志以及照片等信息，乙方应积极配合合法命令。
八、终止合同：
1.本合同属于一方当事人合法终止合同的情形，应根据实际情况协商商定终止合同的时间、方式及费用等事项。
2.如乙方未能按规定履行合同义务或存在损害甲方利益的行为，甲方有权终止本合同。
九、承包商保证：
1.承包商应在合同约定期限内完成工程，并保证所交工程符合甲方的招标要求。
2.承包商在竞标中提供的资料及关于工程实施的所有细节信息应全部属实。
十、争议解决：
1.本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。
2.若两方因本合同违约及履行引起的纠纷，应通过协商解决；如协商无果，可向有关部门申请仲裁或将纠纷提交至司法机构处理。
11、附件：
（详见合同附件）
12、法律适用：
本合同是在中华人民共和国法律的管辖下有效的。
13、有效期：
本合同一式二份，自双方盖章之日起生效，有效期为【（至）】。
甲方单位（盖章）：
法定代表人签字：
授权代理人签字：
联系人签字：
乙方单位（盖章）：
法定代表人签字：
授权代理人签字：
联系人签字：
日期： 年 月 日
施工合同协议书(篇11)
经过乙方详尽踏勘现场，根据国家相关法律法规并结合本项目的实际情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、职责和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量完成工程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。
承包工程范围：土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水工程、入户门、墙地砖、石材等。
三、合同工期：
双方商定，该工程合同工期为240个日历天，从甲方通知之日起算。
1、双方商定，采用总价包干合价￥12800000.00元(大写：壹仟贰佰捌拾万元整)含各项措施费、管理费等。
2、上述包干总价包括承包方所有人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用，不再作任何人工、材料调差。
3、付款方式：
①乙方进场后三天内甲方在3月15日前向乙方预付工程款人民币￥2160000.00元(贰佰壹拾陆万元整);
②在乙方正常施工一个月后，甲方在205月10日前再支付给乙方人民币￥1680000.00元(壹佰陆拾捌万元整);
③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程经甲方检验合格后，在年6月1日前，再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币￥4680000.00元(肆佰陆拾捌万元整);
④经甲乙双方协商，甲方需在2012年7月1日前，在支付给乙方工程款人民币￥3640000.00元(叁佰陆拾肆万元整);
⑤四次共计付款人民币￥12160000.00元(壹仟贰佰壹拾陆万元整);乙方每15日报1次工程量由甲方审核，工程量计价方式按照双方签订合同时约定的工程单价套用已完工程价款进行工程量计价。但对约定的工程量和工程单价不做调整，在已经约定的工程单项方面不做经济签证，甲方在收到乙方报表的5个工作日内完成审核，甲方审核完成乙方报表后3个工作日内按已完工程量进行工程款项拨付。工程完工后，乙方提交全部竣工资料，申请甲方验收。 余款5%作为工程质保金，在验收合格后的1年内无质量问题在3月15日前1次性无息支付。
五、工程质量及验收：
1、乙方承担该项工程必须严格按施工图纸施工，按现行国家规范操作，甲方按现行国家质量标准验收，工程验收质量标准为合格。
2、在进行施工及工程竣工验收过程中，如乙方施工质量不合格，则由乙方自行返工或修补，所发生的工料费全部由乙方自行负责，由此而造成的工期延误，乙方应承担违约责任。
3、在整个施工过程中，乙方应严格按甲方提供的施工图及设计说明技术要求施工，乙方无权更改设计文件。若发现施工图有误时，须经甲方技术核定后执行。
4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工，处以5000元罚款。
六、合同价款调整：
1、合同价款调整原则必须以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。
2、定额中包括和未包括的特殊专项检测、试验项目，发生的相关费用均由乙方自行全部承担。
1、甲方工作：①负责提供设计图纸及相关技术交底;②负责提供水电接口，水电费不在合同总价内;③负责协调与物业公司的衔接;④负责协调与装修公司的衔接;⑤负责提供原有建筑图纸。
2、乙方工作：①负责提供管理人员名单、相关人员资质证书(验原件收复印件)②具体负责与物业公司、装修公司衔接并承担相关费用;③负责编制总进度计划及月、周计划并报甲方;④负责协调处理扰民及民扰工作;⑤如有装修公司穿插作业，牵头负责现场安全文明工作;⑥为了保证工程进度完成，在合理条件下有义务配合装修公司穿插工作;⑦如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应积极与物业公司联系、沟通、协调，由乙方承担全部费用;⑧负责原有建筑的成品保护工作;⑨负责施工现场安全文明工作。
七、违约责任：
1、因乙方自身原因影响该工程不能按本合同约定的工期完工，每延误一天，乙方承担延期费用.00元，累进计算; 2、因乙方原因工程质量不能达到国家质量验收标准，乙方除负责返工达到规定标准外，同时承担因返工修复延迟的工期责任，并同时承担全额发包人因此而造成的一切直接和间接经济损失及法律责任。
八、相关约定：
1、乙方在整个施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料进场清洁。乙方在施工工程中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。
2、施工使用的未计价材料及设备如：钢筋、水泥、防水材料必须严格执行甲乙双方合同约定，未经甲方同意不得替换，如发生1次处以5000元罚款，因此造成的损失甲方保留索赔权利。
3、保修期间，若乙方承担工程出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后24小时内派人修复，否则，甲方有权委托他人进行修复，其产生的费用由甲方在乙方质保金中予以扣除。
九、争议或纠纷处理：
1、本合同在履行期间，若双方发生争议时，由双方协商解决。
2、当协商不能达成一致时，可向当地人民法院起诉。
3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
施工合同协议书(篇12)
根据《中华人民共和国合同法》及轻钢龙骨隔断墙施工04J114—2国家标准，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称: 办公室隔断墙 2、工程内容: 轻钢龙骨隔断墙施工
5、工程范围包括：楼内办公室隔墙，具体施工按图纸和施工方案施工。
二、质量要求及施工方法:
轻钢龙骨按国家标准规范要求施工。过梁符合国家建筑标准设计图集04J114—2中技术指标有关规定及要求。墙面平整度不超过8毫米，垂直度不超过8毫米，接缝处不超过4毫米并补平。质保期为一年，确保墙体或墙体连接处无开裂无返潮现象。
三、工程量的计算方法:
按实际隔断墙面积（双面）型号结算。
四、结算方式:
工程施工完成后30个工作日内乙方向甲方提供正规机打工程发票并提供经
乙方公司盖章的验收记录表后结清总工程款的100%。，质保期满后30个工作日付清。
五、施工期限:
施工暂定于月日开工，于20月日内完工。
六、甲方的责任与义务:
1、甲方对工程进程的质量进行监督，解决应由甲方解决的.问题及其他事宜。如出现质量问题，甲方有权单方面终止合同，乙方所有损失由自己负责，并赔偿甲方损失。
七、乙方的责任与义务:
1、严格按甲方要求施工，保证现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
2、严格按现行有关标准进行施工，完全配合电力安装，确保整体工程质量。
3、服从甲方施工现场管理，对甲方原有设施进行保护如有损坏照价赔偿。
4、除自然灾害外非甲方原因造成乙方停工，乙方应负违约责任并尽快继续施工。
5、安全文明施工，乙方保证施工人员在施工范围内活动，乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施防止伤亡和其它安全生产事故发生，施工中乙方的施工安全全权由乙方负责，如在施工过程中发生安全事故，责任由乙方全部负责。
八、违约责任:
以上所定条款双方共同遵守执行，如有一方违约需承担工程总造价3%的违约金进行补偿对方。
九、本合同未尽事宜双方协商解决，一式贰份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方（签章）:
施工合同协议书(篇13)
甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。
第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。
第二条、建设地点：_________________纳新小区119号。
1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
1.工程人工价为每平方米180元人民币。
2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
4、整体建筑建设内容：_________________房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞预留，电路闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装，瓷砖粘贴等。
5、本工程一层和二层为全框架建筑，其余层数为砖混结构，建筑面积以测量实际面积而定。
6.外装修：_________________外墙立面均为大理石贴面，色泽自选。
7.内装修：_________________卫生间，厨房立面均贴200_____300白瓷面砖到顶，一、二层大厅，楼梯过道贴2米高200_____300白瓷面砖。
其余内墙面均为水泥砂浆抹面，刷室内白涂料二遍，所有房间地面均铺地板砖，地脚砖。
第七条、工程质量。
房屋四角垂直，墙体倾斜度不超过1厘米。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。
1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料，造成乙方待料停工所受损失，均有甲方负责承担赔偿。
2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
3、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请法院进行仲裁。
第九条、合同的生效与终止。本合同一式二份，甲乙双方签字生效，各执一份。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字(手印)：_________________身份证号：_________________
乙方签字(手印)：_________________身份证号：_________________
施工合同协议书(篇14)
甲方（全称）：
乙方（全称）：
经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称：北重一中教学楼工程
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期：20xx年5月20日至20xx年6月20日止
二、 承包方式和计费标准
1. 合同价格：
⑴单价：
地面大理石单价： 28元/㎡
地角线单价：
窗台板单价：18元/m
楼梯单价： 40元/㎡
卫生间墙面砖单价： 32元/㎡
卫生间地砖单价： 32元/㎡ （卫生间蹲便安装计入铺地平米内）
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。 楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，
清理； 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除； 上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关） 本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。
三、 工程款审核及支付
1. 乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。
2. 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。
2. 甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组；
4. 乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排；
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项（安全文明施工，质量及进度）安排；
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件；
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求；若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。
9. 乙方在施工期间应合理用材、节约用材，各种材料的损耗应控制在1.5--2%以内。如超出规定范围应在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下给予奖励。
10. 乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。
五、 工期、质量及安全生产
1. 工期为20xx年6月10日之前全面完工（按需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。
2. 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3. 乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。
4. 乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准（或合同约定标准），则乙方不得进行下一步施工；
5. 施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改；
6. 乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》详见）
六、 治安文明管理
1. 乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。
2. 乙方须对工人进行现场文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定；若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3. 如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
七、 补充说明
1.安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。
八、 未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。
九、 合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲
乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。 十、 合同附件：《安全文明施工条例》
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
日期：年 月 日
合同附件1： 安全文明施工条例
1. 进入施工现场必须戴安全帽，并扣牢系带，违者每次罚款50元。 2. 高空作业必须系安全带，违者每次罚款100元。
3. 在工地作业时，不准穿短裤、打赤膊、穿拖鞋，违者每次罚款50元。 4. 在楼层作业时，建筑垃圾等杂物须以塔吊/提升机或人力逐层搬运至地面，不得随意倾倒；违者每次罚款50元。
5. 工人未经许可不得将家属或小孩带入现场，违者一经发现除立即清退外，每次 罚款100元。
6. 工人须无条件服从管理人员的调度和指挥，若拒绝或漠视有关指示，违者每次 罚款50元，情节严重者立即清退。
7. 施工作业中，要爱惜现场上的材料及机械等，不得肆意浪费、乱放、乱割、乱 摔等野蛮操作，一经发现，罚款50-500元。
8. 工人须自觉保护工程中的成品或半成品，若保护不当造成修补或返工者须赔偿 实际发生的损失。
9.各工种应保证工完场清，保持现场清洁、设备材料堆放有序，否则，视情况 罚款50-200元。
10. 施工现场内不得随处大小便，吸烟要将烟蒂熄灭并放入指定地点，不可随处乱 扔违者每次罚款50元。
11. 宿舍内不得从事聚众赌博等非法活动；工人中午不准饮酒，违者每次罚款100元
甲方： 乙方：
施工合同协议书(篇15)
现位于路号一栋私人住宅占地面积约㎡，投影面积约㎡的建筑工程由乙方承建施工，在建筑期间，为保障双方利益，加强落实双方责任，使本工程能按时保质保量完成，经双方协议一致共同签订如下协议：
一、该项工程甲方以包工不包料形式给乙方承建，按建筑投影面积计算，造价每平方米人民币：，如有夹层的按造价一半计算。
二、建筑工期为即________年____月____日至________年____月____日。
三、乙方必须按图纸结构保质保量施工，未经甲方同意不得擅自更改图纸施工，如施工途中甲方需要大面积更改已做工程或增加部分工程，乙方必须无条件接受，但工价互相协商
四、在施工过程中，甲方如要修改未建部分建筑或小部分已做工程，乙方必须义务更改，工价不作任何补偿。
五、乙方在建筑过程中，负责一切建筑施工工具，机械配备等，施工工具要提前到施工场地及施工过程中全保证机械搅拌，如中途机械设备损坏及时更换，确保不耽误工程进度，模板，柱板要采用最少八成新，楼面模板不少于二层。
六、在施工过程中，乙方要购买员工建筑保险，费用由乙方负责。
七、在施工过程，乙方要做好一切安全措施，如发生任何工伤等事故，劳资纠纷及带来的经济责任全部由乙方负责，与甲方无关;乙方的工人并要遵守国家的所有法律法规，乡规民约，如有违反的一切后果责任由乙方负责与甲方无关。
八、在施工过程中，甲方在建筑材料必须及时进场，保证不耽误乙方施工，材料进场后乙方负责看管，发现工地工人自盗乙方必须赔偿。
九、本楼房绝大部份采用商品混凝土，在倒楼面时采用泵车，如遇倒柱或其他小型混凝土件时，由乙方用人手搅拌或用斗车将商品混凝土运输施工。
十、在施工期间乙方负责一切水，电费并清理一切建筑余泥和垃圾，所需费用由乙方负责。
十一、施工要求如下：
1、在基础施工时，必须按照甲方的要求做2个化粪池，乙方不得有异议和负责基础回填余泥和石粉。
2、房屋一，二层业主自己使用的，具体装修要求乙方按甲方施工。
3、房屋外墙装修所贴的外墙砖经甲方决定取用一种，乙方不得有异议;室内装修乙方要负责将所有房间，客厅内墙;各层楼梯，走廊，卫生间，阳台，厨房内墙瓷片贴到顶;卫生间，厨房，阳台顶全部要贴马赛克或外墙砖;卫生间，阳台，厨房，厨房灶台，厕盆，窗台，窗户等一切附属设备要全部按照甲方要求及倒水泥件施工。
4、房屋所有地板乙方要采用湿浆铺设施工;楼顶台面全部要用湿浆铺设地板砖或做其他隔热。
5、乙方负责安装该房屋的排水管，粪管，费用乙方负责。
6、在工程骏工后，乙方负责房屋做好四周的排水沟，地面，并清洗因在建筑时损坏或沾污四邻外墙，楼面，路面等工程。
4、内外墙装修按进度付工程款，但总借支款累计不能超过总工程款的70%。
5、剩余的工程款30%，待工程全部完成经甲方验收合格后，一次性结算支付给乙方。乙方并同意剩元作为房屋质量保修金，为期个月，如在此日前房屋出现任何建筑质量问题的，甲方可通知乙方补修，乙方必须在2天内到场补修，如2天内不到补修的，甲方聘请他人维修，费用在保修金内扣除，乙方不得有异议;如保修期过后没有任何问题出现的甲方即退回。
十三、乙方在施工期间，出现人手不足或拖工现象和质量问题的，甲方有权单方面终止合同，在终止合同所造成的经济损失由乙方负责
十四、此合同双方共同遵守执行，未尽事宜本着双方利益协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字后生效。
