最新施工合同简易版本汇编。
当我们离开校园，步入职场后，合同给予我们越来越多的帮助。签署合同可以确保我们的权益得到更好的法律保护，你是否了解合同的具体写法呢？阅读本文将会给你带来收获。
施工合同简易版本 篇1
施工合同简易版本
一、合同背景
我方作为建筑工程施工单位，承接甲方所委托的建筑工程项目。为更好地保证工程的顺利进行，我方与甲方共同签订此施工合同。
二、合同内容
1. 工程地点：___________________________
2. 工程名称：___________________________
3. 工程总造价：_________________________
4. 施工期限：___________________________
5. 工程特点和要求：______________________
6. 工程项目和范围：______________________
7. 工程进度计划：________________________
8. 工程合同价款：_______________________
9. 工程质量标准：________________________
10. 工程质量保证：_______________________
11. 工程后期维护：_______________________
12. 工程变更要求：_______________________
13. 工程竣工验收：_______________________
14. 合同的解除或变更：___________________
15. 合同的争议和处理方式：_______________
三、合同条款详解
1. 工程地点
工程地点应清晰明确，具体到街道、门牌、建筑物等，避免因为地点不清晰导致施工困难。
2. 工程名称
工程名称应该与工程地点一致，便于区分该工程项目。
3. 工程总造价
工程总造价应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，便于甲方掌握整体预算。
4. 施工期限
施工期限应该准确明确，以便双方在不影响工程质量情况下安排施工工期。
5. 工程特点和要求
工程特点和要求应在合同中明确，便于双方在施工过程中及时发现、解决问题。
6. 工程项目和范围
工程项目和范围应在合同中详细列出，包括从基础施工到内部装修等方面，确保双方对工程项目的认识一致。
7. 工程进度计划
工程进度计划应在合同中明确，包括工程时间、施工任务、提前完成目标等方面，便于甲方控制工程进度和质量。
8. 工程合同价款
工程合同价款应在合同中明确，包括从设计、施工、运输、设备购置等方面的费用，确保施工单位和甲方的收益合法。
9. 工程质量标准
工程质量标准应在合同中明确，包括从外观、性能、安全等各方面，确保工程质量达到国家或地方标准。
10. 工程质量保证
工程质量保证应在合同中明确，包括从施工技术、材料选用、人员管理等方面的保障，确保工程质量达到标准。
11. 工程后期维护
工程后期维护应在合同中明确，包括从保养、检测、修缮等方面，确保工程运营持续正常。
12. 工程变更要求
工程变更要求应在合同中明确，包括所需时间、费用变化等方面，确保双方对变更内容有明确的认识。
13. 工程竣工验收
工程竣工验收应在合同中明确，包括从外观质量、功能性能、开工保修等方面，确保工程规范完好交付给甲方。
14. 合同的解除或变更
合同的解除或变更应在合同中明确，包括双方同意或经法律程序处理等方面，确保合同的有效性和合法性。
15. 合同的争议和处理方式
合同的争议和处理方式应在合同中明确，包括当事人协商、仲裁或诉讼程序等方面，确保合同的公正性和合法性。
四、总结
合同是建筑工程施工的基础文件之一，合同的签订能够显著提高工程质量，保证工程顺利进行。因此，双方在签订合同时应认真履行各项约定，确保工程顺利完成。
施工合同简易版本 篇2
施工合同简易版本
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承揽方）_____________________
一、合同目的
为完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求从事工程建设取得的利益，特制订此合同。
二、施工内容
1、施工项目：______________________
2、工程地点：______________________
3、合同价款：______________________
4、施工期限：______________________
三、合同约定
1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。
2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。
3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。
4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。
5、为保证工程获得最终验收，双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。
四、违约责任
1、如甲方未按照合同约定及时支付价款，应承担逾期付款的利息和违约金。
2、如乙方未按照合同约定进行施工，应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。
3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的，责任由双方共同承担。
五、合同变更
如因工期或其他因素需要变更合同内容，须经双方协商并签署书面变更协议，方可具备法律效力。
六、争议解决
1、因合同执行产生的争议，应优先通过协商解决。
2、协商未果时可以向施工目的地所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、此合同一式两份，双方各执一份。
2、此合同自签署之日起生效，在工程竣工验收之日终止。
3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
签订日期：_______年_______月_______日
以上为“施工合同简易版本”的范文，希望对您有所帮助。在签订合同前，请双方认真审查合同内容，确保合同的公平性和有效性，以保证施工过程的顺利进行。
施工合同简易版本 篇3
施工合同简易版本
第一条 合同双方
甲方：（委托方）
地址：
乙方：（承接方）
地址：
第二条 工程名称、位置
工程名称：
工程位置：
第三条 工程概况
主要工程量及工程概况：
第四条 工期及进度
1. 工期：
2. 具体工程进度计划：
第五条 工程质量
1. 执行国家建筑和安全标准，保证工程质量；
2. 保证材料及设备的质量；
3. 保证工程质量，达到有关规定的验收标准。
第六条 合同金额及结算方式
合同总价：
1. 完工结算时须验收合格后，由甲方自行支付全款；
2. 工程施工过程中，乙方可按工程进度计划进行阶段性结算；
3. 如工程停工或延误，乙方不因此产生损失。
第七条 工程保险
乙方负责为工程施工中的设备、材料等投保责任险。
第八条 违约责任
1.如甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程，并保留肖像权与补偿权。
2.如乙方无故违约，除追究承担赔偿责任外，还应给予甲方恰当的赔偿。
第九条 保密条款
双方应对合同所涉及的技术、商业、技能以及其他方面的机密资料予以保密。
第十条 合同的生效与终止
1. 合同经双方签字盖章后生效。
2. 在合同期满前，任何一方不得单方面解除合同。
第十一条 争议的解决
1. 双方应友好协商解决争议；
2. 如协商不成，应向有权机构申请调解或仲裁。
第十二条 合同附件
附件1：合同金额支付计划表
附件2：施工进度计划表
附件3：工程质量验收标准表
附件4：工程保险单
第十三条 其他事项
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力；
2. 本合同自（）年（）月（）日起生效，有效期至（）年（）月（）日止。
合同双方确认：
甲方（委托方）： 签字：
乙方（承接方）： 签字：
施工合同简易版本 篇4
施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：
（一）基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
（二）工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
（三）标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
（四）工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
（五）保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
（六）违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
（七）争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
（八）其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。
第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。
最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。
总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。
施工合同简易版本 篇5
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
乙方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
二、工程名称、工程地点及工程概述
（一）工程名称：____________。
（二）工程地点：____________。
（三）工程概述：本工程为____________，施工工程为____________。
三、合同价款及工期
（一）合同价款：
1. 总价款为____________元（人民币）。
2. 甲方向乙方预付款为____________元（人民币），将在本合同签订后__个工作日内支付。
3. 工程阶段性付款如下：
支付条件 付款比例 交付时间
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
说明：请填写工程阶段性付款的具体内容，如无可忽略。
4. 验收合格后，乙方应当在__个工作日内开具发票，发票金额应为实际发生的金额，如发票金额低于合同价款，甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。
（二）工期：本合同工期为__个月，具体开始时间为____________，结束时间为____________。
四、施工内容及工作范围
（一）施工内容：
1. 预处理。
2. 基础工程。
3. 主体结构。
4. 防水、保温。
5. 装饰装修。
6. 设备安装。
（二）工作范围：本工程施工的具体范围为____________，乙方应当按照实际工程需要进行施工。
五、质量标准
（一）本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定，符合甲方要求。
（二）乙方应当按照施工图纸，认真制作施工方案，并按照施工方案进行施工。
（三）各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行，乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。
六、保证金及违约责任
（一）本合同签订后，乙方应当向甲方交纳保证金____________元（人民币），用于保证本合同的履行。
（二）如乙方存在下列情形之一的，应当按照约定向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的10%：
1. 未按照工期竣工。
2. 工程质量不符合合同规定。
3. 违反合同约定的其他行为。
（三）如乙方存在重大违约行为，甲方有权解除本合同，乙方应当承担全部责任和损失，并向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的20%。
（四）如乙方存在下列情形之一，甲方有权使用该保证金作为赔偿金，同时解除本合同：
1. 未按照签订的合同履行义务。
2. 提高合同价款要求通过。
七、争议解决
如因本合同产生任何争议，应通过协商解决，如协商不成，应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。
八、合同效力
本合同经双方签字、盖章或公章后生效，对双方具有法律约束力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方（盖章或公章）：
乙方（盖章或公章）：
签订日期：____________。
