最新工程施工合同纠纷和解协议书(范例11篇)。
我愿意付出辛勤劳动来制作这份“工程施工合同纠纷和解协议书”祝您开心,如果您需要帮助,请随时告诉我们,我们将竭尽全力为您提供支持。随着人们对法律的信任日益增加,任何涉及利益的事务都将涉及合同。通常情况下,合同的成立取决于接受是否生效。
工程施工合同纠纷和解协议书 篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××××有限公司
乙方:××建筑工程有限公司
鉴于双方在××××项目中存在施工合同纠纷,双方通过友好协商并经律师共同起草,特达成以下协议:
第一条、协商背景及目的
双方之间,因××××项目施工工程建设所发生的施工合同纠纷,为保障双方合法权益,促进和双方沟通,特制定本协议。
第二条、基本原则
双方应友好协商,诚信合作,共同承担责任,积极寻求和解,达成互利双赢的协议方法,以尽快解决纠纷,保障项目正常进行。
第三条、和解内容
1、双方同意在工程施工合同纠纷中寻求和解,撤销各自所提起的所有物料瑕疵、工程安全事故、工期违约、质量不达标等纠纷和法律诉讼,并自愿接受和解裁决;
2、本次和解内容不包括已经完成支付的费用及已完工的工程项目。
第四条、和解方案
1、甲方同意向乙方支付你方按合同约定应支付的款项,合计人民币××万元,由甲方于×年×月×日一次性支付到指定账户;
2、乙方同意在和解款项到账后,其诉讼请求中全部视为撤回,并且双方相互签署自愿履行协议书,作为本协议附件;
3、甲方确认已将本次和解款项支付完成,并同意乙方因本次纠纷咨询和解律师费用人民币××万元(大写:人民币××万元)由甲方支付。
第五条、和解的生效
1、本协议自双方签字、盖章之日起生效;
2、本协议是双方对和解的全面协议,代表本次和解的全部协议,任何与本协议相反的条款都应被认为无效或不存在;
3、本协议所述内容和生效日期都适用于合同规范的补充条款,生效日期为X年X月X日。
第六条、未尽事宜
本协议未尽事宜由双方修改或补充条款,双方共同商定后生效。
第七条、合同争议的解决
本协议的签署和解释属于中国法律法规的管辖范围,发生任何争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能解决再提交有管辖权的法院解决。
甲方(盖章)
代表人:
日期:
乙方(盖章)
代表人:
日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇2
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××建筑工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
经双方友好协商,本着公平、合理、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、协议的背景和目的
1、甲方与乙方签订了《×××工程施工合同》,但由于各方原因,合同执行过程中产生争议。
2、经过协商对话,双方达成如下共识:友好协商,平等互利,争议解决。
3、本协议的目的是维护双方的合法权益,弥合矛盾,稳定合作关系,使双方合同的履行顺利进行。
二、合同权利的归属
1、甲、乙双方自愿互相放弃本合同纠纷的一切权利,把纠纷投入到双方友好协商的协调程序中。
2、甲方应根据施工合同约定,支付已经确认的合同价款,不得提出任何异议。乙方应按照规定的工期和标准完工。
三、协议决策机构及履行方式
1、协议决策机构:协议决策机构为甲、乙双方的代表。
2、协议执行方式,自协议生效时起,双方应认真执行,共同维护协议权益,维护双方之间公正、公平、诚信的破坏合作伙伴关系。
四、协议生效
1、本协议自协议签署之日起生效。
2、本协议项目解决后,由协议代表人签署终结协议,生效后各方则完全履行协商达成的和解内容。
3、本协议二次签订时所有规定应由协议之日起,法律依据引用。因协议签署网络等原因非本协议达成之意,本协议自协议之日起生效。
签署地点:×××
甲方代表:
乙方代表:
日期:×××年××月××日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇3
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:XX公司
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
乙方:XX建筑设计院
地址:XX市XX区XX街XX号
电话:XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷,甲乙双方一致同意通过友好协商,达成以下协议:
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》,约定按照乙方设计方案施工,合同金额XXXXX元,施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证,实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后,乙方提供详细的设计方案,并获得了甲方的批准。
3、在施工中,由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因,目前该项目的施工工作已经停滞,工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费,因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案,提供更加精确、可行的方案,优化施工流程,确保工程质量。
3、双方共同商定,将合同金额修改为XXXXX元,并在合同中增加约定,在如下事件发生时,乙方不予承担相应责任: 1)图纸内工程造价超出甲方预算;2)施工标准出现变更或提高;3)施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项,防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导,确保工程安全和质量,避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案,并在XX年XX月XX日前恢复施工,并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项,并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效,代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中,并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份,各方各持一份。对协议中未尽事宜,应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下,该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇5
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××市××区××路××号
法定代表人:×××
电话:×××-×××××××××
乙方:×××建筑有限公司
地址:×××市××区××街道××号
法定代表人:×××
电话:×××-×××××××××
经研究协商,甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议:
一、纠纷的原因及事实
1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业,拖延工期,导致施工过程中出现了多次返工,经甲方授权质检部门确认,质量问题严重。
2.乙方认为合同约定未充分明确,在现场施工期间甲方提出了多个变更要求,乙方未能及时报价并签署变更协议,导致工程周期和成本增加。
双方互有牵连,未能达成协议,导致工期延误、质量问题加剧,施工关系紧张。
二、纠纷调解方式
双方在依据合同约定进行协商后,决定采取友好协商、共同妥协的方式,通过调解达成和解协议。
三、解决方案
1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任,并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列,甲方应予以认可:
(1)双方共同协商赔偿的财产损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款;
(2)双方共同协商赔偿的违约金共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金;
(3)双方共同协商赔偿的其他损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。
2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用,乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用;
3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损,班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用,各自承担50%。
4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责,严格执行施工方案,规范工作流程,提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请,提高合同约定的明确性,保障各方利益。
四、和解协议的执行
1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。
2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。
3.甲乙双方谅解并接受对方,在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题,积极协商并找寻解决之道,形成良好的双方合作关系。
五、协议的效力
1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原有的工程施工合同。
2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果,协议各方应共同遵守协议内容,如有违反或未尽责任而引起争议,由各方协商解决。
3.本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(盖章): ××公司
代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日
乙方(盖章): ××建筑有限公司
代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇6
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方: 安徽省某某工程有限公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路123号
法定代表人:张三
乙方: 某某建设有限责任公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路456号
法定代表人:李四
在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:
一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。
二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。
三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。
四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。
五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。
六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。
甲方: 安徽省某某工程有限公司
签字:_____________
法定代表人: 张三
日期: 年 月 日
乙方: 某某建设有限责任公司
签字:_____________
法定代表人: 李四
日期: 年 月 日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇7
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:xxx有限公司
地址:xxx
法定代表人:xxx
联系电话:xxx
乙方:xxx工程有限公司
地址:xxx
法定代表人:xxx
联系电话:xxx
鉴于双方在合同履行过程中出现了纠纷,为了维护双方的合法权益与实现双方的诉求,特达成如下和解协议:
一、纠纷的概述
1.1甲方和乙方于xxxx年月日签订了《xxx工程合同》(以下简称“合同”),约定乙方承接甲方xxx项目工程施工及相关技术服务。
1.2甲方认为乙方没有按照合同约定的质量和进度完成施工任务,并提出维权诉求,要求乙方按照合同约定的规定进行施工和相关服务,要求乙方承担违约责任并支付相应违约金,要求乙方承担实际损失等。
1.3乙方认为甲方未及时付款或者不合理扣减工程款项,导致乙方无法按照约定完成工程施工和相关服务,要求甲方按照合同约定进行付款,并要求甲方承担违约责任和实际损失等。
1.4经双方协商,达成如下和解协议:
二、和解内容
2.1甲、乙双方互相谅解,撤销当前的诉讼和仲裁,撤回所有上诉,不再追究对方的违约责任和索赔。
2.2甲方将按照原合同约定支付工程款项,同时协助乙方完成未完成的工程施工和提供相关服务。
2.3乙方将按照合同规定完成工程施工和提供相关服务,对多收或少收的工程款项进行调整,并履行相关违约金和实际损失赔偿等义务。
2.4如发现工程质量问题,双方将在保修期内协商解决。
2.5本协议一经签署,双方之间的合同关系将恢复到原有状况,由此产生的相关法律关系也将解除。
三、和解条款的细则
3.1本和解协议一式(四)份,甲、乙方各持一份,双方共同遵守并执行。
3.2本次和解协议的签署是甲、乙双方基于自愿、平等和诚实信用原则达成的,义不容辞地执行属于合法之举。
3.3如双方对此协议的内容或解释发生争议,可协商解决。若协商无果,均可向本协议签署地的人民法院起诉。
本协议自双方签字盖章之日起生效,合同各方一致确认该协议是双方协商一致得出的结果,已知悉和理解其全部内容后,双方甲乙均在协议正文末尾签署并盖章。
甲方:×××有限公司
签字: 盖章:
日期:
乙方:×××工程有限公司
签字: 盖章:
日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇8
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:XXX有限公司
地址:XXX市XXX区XXX路XXX号
法定代表人:XXX
电话:XXX
乙方:XXX建筑工程有限公司
地址:XXX市XXX区XXX路XXX号
法定代表人:XXX
电话:XXX
经双方友好协商,就工程施工合同纠纷达成如下协议:
一、基本情况
1、合同编号:XXXXXX
2、合同类型:施工合同
3、工程名称:XXX项目
4、合同金额:XXXXX元
5、合同签订日期:XXXX年XX月XX日
二、纠纷及处理过程
双方在履行合同过程中,由于各自责任原因,发生合同纠纷。经过多次协商和沟通,仍未达成一致意见,于XXXX年XX月XX日共同向XXXX仲裁委员会提起仲裁请求,并委托相关专业人士对该工程进行勘察与鉴定。
经过仲裁程序的调查和审议,在XXXX年XX月XX日,仲裁委员会发布了裁决书,裁决如下:
甲方:
要求乙方返还已付的XXXXX元工程款;
乙方:
要求甲方支付XXXX元工程款。
三、和解内容
为了维护双方的合法权益,加快工程进度,经双方友好协商,达成如下和解意见:
1、甲方同意按照裁决书,将已付款项(XXXXX元)返还给乙方。乙方同意收回上述款项,并将开具合法有效的发票。
2、乙方同意将已完成工程部分的工程款(XXXX元),通情理地拆分后,抵扣甲方未付的部分工程款,并与甲方核算结余金额。
3、两方均同意对未解决的争议进行友好协商和解。
四、执行期限
本协议书经双方签字盖章后生效,自签订之日起具有法律约束力。各方应于签订本协议后的五个工作日内完成本份协议项下的各项要求,否则应承担相应的违约责任。
五、解决争议
如本协议书履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交XXXX仲裁委员会仲裁。
六、附则
1、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本协议书的签订和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。
3、本协议书未尽事项,由双方友好协商处理。
甲:XXX有限公司
法定代表人:
签章日期:
乙:XXX建筑工程有限公司
法定代表人:
签章日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇9
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇10
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:某某建筑工程有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
乙方:某某工程承包有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷,根据《合同法》的有关规定,经双方协商一致,特达成以下和解协议:
一、纠纷原因及处理
1. 甲方自2019年6月25日起,与乙方签订了一份建筑工程承包合同(合同号:XXXXX-XXXXX),乙方承担本工程的施工任务。合同约定:乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后,双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商,并在合同中提出了明确的约定和要求。
2. 在工程施工中,由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作,导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决,直接影响了工程施工质量和进度的推进,因此,乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议,但未得到甲方的积极响应。
3. 在合同履行过程中,双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项,甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致,自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起,各自承担其各自责任之外,在此和解协议书的达成之日起,不再做相应核算或索赔。
二、协议的实施细节与要求
1. 协议的生效条件:该协议生效的前提条件是,甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。
2. 协议的实施年限:该协议从双方签署后生效。履行期2018年起,至2021年6月25日,履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。
3. 违约和解决:如果协议中所约定的事项未能实现,或一方未按协议约定负责执行,导致另一方遭受损失的,应根据违约方的具体情况和违约情况,进行协商解决,直至确认实现。
4. 协议的变更、撤销和终止:本协议的任何一方在协议执行期间,需要对协议进行变更、撤销或终止,必须经过双方书面协商并达成一致意见后,并经以协议的形式确认后生效。
三、其他
1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则,暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。
2. 本协议一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存放于双方委托的第三方机构保管。
3. 本协议未尽事宜,应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。
(以下空白)
甲方单位盖章: 法定代表人(签字):
乙方单位盖章: 法定代表人(签字):
日期:20XX年XX月XX日
地点:XX市XX区XX路XX号
工程施工合同纠纷和解协议书 篇11
工程施工合同纠纷和解协议书
一、背景
甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的建筑工程施工合同,由于施工过程中存在各种问题,导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解,双方达成了和解协议,特此书面确认。
二、纠纷的双方
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
三、纠纷的事由
1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。
2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。
四、协议内容
1、甲方同意支付乙方施工合同余款,合同总额为xxxx万元,折合人民币xxxx万元,双方现场确认后办理支付手续。
2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程,确保工程质量和安全。
3、双方同意在签署本协议后,互不追究对方的责任或权利,互不干扰对方的正常经营和生产活动。
4、本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。
五、协议的履行
1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。
2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方应及时通知对方,并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。
3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见,可选择向有关机关或法院诉讼解决。
六、其他
1、本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。
2、本协议内容如有未尽事宜,双方应按照诚信原则予以处理。
3、本协议自双方签署之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期: