水工合同(系列9篇)。
水工合同 篇1
十九、争议的解决
44争议调解
44.1争议的提出
发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。
44.2争议调解组
发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
44.3争议的评审
(1)合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。
(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。
(3)争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。
(4)在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。
(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。
()若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。
45友好解决
发包人和承包人或其中任一方按第44.3款()项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁。
4仲裁或诉讼
4.1仲裁
(1)发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。
(2)发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。
(3)在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。
4.2诉讼
发包人和承包人因本合同发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。
二十、风险和保险
47工程风险
47.1发包人的风险
工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。
(1)发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。
(2)由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。
(3)发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。
(4)战争、*等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。
(5)其他由于发包人原因造成的损失和损坏。
47.2承包人的风险
工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。
(1)由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。
(2)由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
(3)其他由于承包人原因造成的损失和损坏。
47.3风险责任的转移
工程通过完工验收并移交给发包人后,原由承包人按上述第47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外)。
47.4不可抗力解除合同
水工合同 篇2
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见附件清单,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为 元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即 元,其余20%即 元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即 元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向xx市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
授权人签字:授权人签字:
年 月 日 年 月 日
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙双方根据《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称: 住宅房屋外墙渗水维修
2、工程地点:
3、承包方式: 包工包料
二、工期要求:工期自 年 月 日至 年 月 日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购
2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。
四、处理方法:
1、外墙裂缝渗水处理
①使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理
①使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(¥220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(¥1760)元每单 元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由XX市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。
十一、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
联系电话: 联系电话:
签定日期: 年 月 日
发包人(甲方):_______________
承包人(乙方):_____________
甲乙双方根据《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:包工包料
二、工期要求:工期自 年 月 日至 年 月 日
三、承包范围:
1、该工程屋面、消防水池、剪力墙、卫生间等防水工程。
四、质量要求:
1、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工,满足国家相关验收规范规定要求,做到确保合格工程。
2、施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂技术规范》之标准进行施工。
3、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格;因人为或不可抗力因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商及参照设计施工图做法要求,屋面防水处理每平方28元,卫生间每平方18元,消防水池铺丙轮18元/㎡;刷有机防水涂料116元/㎡,剪力墙每平方___元。
2、付款方式:按每月施工产值的70%支付材料款,工程结束后付清98%的工程款,剩于的2%作维修保证金,维修保证金在一年内支付。
六、甲方及乙方义务:
一、甲方义务:
1、负责安全、技术交底。
2、提供水、电、水泥。(水泥款从乙方工程款内扣除),前期大面积的卫生清理及打扫。
二、乙方义务:
1、乙方必须服从甲方管理,安全文明施工,不得违规操作,如有违反,按罚款处理,200—500元。
2、乙方必须按甲方工期要求,合理安排,按时完成。
3、乙方保证施工人员人身安全,出现任何事故均由乙方负责。
七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决,协商不成经双方同意由遵义仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份。
九、未尽事宜,另行协商。
补充:
1、做防水牵涉到的卫生如果量太大,由甲方负责大致处理,细部需乙方自行处理。
发包人(盖章):
负责人(签字):
联系电话:
承包人(盖章):
负责人(签字):
联系电话:
签订日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
兹有甲方将上述工程委托给乙方施工,为加强甲乙双方的合作,明确分工责任,确保工程顺利施工,经双方协议签订本合同共同遵守执行。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程量:以竣工后实际丈量面积为准。
第四条承包方式:包工包料材料选用SBS沥青防水卷材。
第五条工程造价每平方_____元。
第六条结算方式:工程验收合格后余款一次付清。
第七条本工程预计工期为天工作日,上述工期不包括因设计变更甲方原因、雨季及其他不可抗拒因素的误工工期。
第八条安全责任:造成安全事故均有乙方负责。
第九条乙方必须按照质量标准进行施工,因乙方原因返工,费用由乙方自行承担。
第十条本工程竣工后甲方应在三个工作日内安排验收,乙方保修 年,但因下列原因发生质量问题乙方不承担责任:
1、构筑物产生不均匀沉降。
2、构筑物受到外来损伤。
3、由于使用不当,人为损坏。
本合同具有法律效应,当双方发生合同纠纷时,按《合同法》违约条款处理纠纷。如发生纠纷,应在提起诉讼一方的'人民法院解决。
本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,双方盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表人:代表人:
签订日期: 签订日期:
发包人(甲方):
承包人(乙方):
结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将工程发包与乙方施工,为明确甲、乙双方的权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条承包范围
第三条承包方式
第四条合同条款
1、本工程工程量以最终结算实际施工完成面积为准。
2、本防水工程施工单价:
SBS防水卷材综合包干单价为 元/平方(平屋面)。
第五条工程质量标准
质量评定应符合《现行建筑工程质量检验评定标准》;本防水工程的质保期为 年,防水工程质保期从甲方竣工验收合格之日起开始计算,质保期乙方自行负责维修。
第六条付款方式
1、当乙方在完成工程进度后,甲方应向乙方支付已完工程
2、工程竣工验收合格后乙方向甲方报送本工程结算资料,按照双方商定的结算工程量及工程款总额。甲方应在收到结算资料后个工作日内审核确认,并支付至结算总价的给乙方。
3、扣除实际结算工程款的 年后无渗漏,甲方向乙方一次性付清质保金,质保期为五年。
第七条工期
1、本工程总工期为个工作日,雨期顺延。开工日期按甲方工期进度要求,以实际开工进场日为准,但甲方应在合同签订后三日内确定开工日期。
2、如因乙方原因造成的工程工期延迟,乙方将承担每日按工程总价的逾期违约金,甲方在支付乙方工程总款中扣除。
3、如果因不可抗力(如高温天气、暴雨、地震灾害、停电停水、作用面提供不够、雷击、政府政策要求停工、自然灾害、战争、空中飞行物坠落等)原因导致的工期延误,则工期顺延。
第八条甲方的权利和义务
1、提供完整的符合施工规范的墙体或屋面或辅助设施给乙方,做好相关单位的协调工作并进行现场交底。
2、按合同约定支付工程款。
第九条乙方的权利和义务
1、参加甲方组织的现场交底,并根据现场情况拟定施工方案
2、指派组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,并解决乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录,乙方负责编制工程结算清单。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。
5、接受甲方及监理单位的管理并遵守相关方的现场管理,相关问题相互协商解决。
6、乙方必须做到工完场清,自行解决建筑垃圾费用,若由甲方组织清洁场地,发生费用由乙方承担,并从乙方工程款中扣除。
7、乙方负责所做防水工程的蓄水试验,直至蓄水试验验收合格。
第十条工程验收
1、工程完工后,乙方应组织甲方、监理、质检单位进行验收并承担相应费用。
2、本工程非一次性验收合格,造成的损失以及因此给甲方造成的损失均由乙方负责。
第十一条工程结算
工程验收合格后10个工作日内,由乙方报送工程结算书,同时提供竣工验收、工程结算、签证等完整资料,上报甲方申请办理结算。甲方在接到本工程结算申请30个工作日内办理竣工结算。
第十二条有关安全生产的要求
1、除本合同另有约定外,乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法规、规范,乙方在施工过程中发生一切安全事故由乙方自行负责并承担。
2、乙方必须设立现场专职安全员,负责对操作工作进行安全交底等安全工作。
第十三条违约责任
因甲方或其他施工单位导致乙方损坏的,由相关责任单位承担赔偿责任,导致工期延误的,工期顺延。
第十四条其他约定
本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部门调解,协商、调解不成,可向各自住所的法院起诉。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:
水工合同 篇3
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑法》之规定经双方协商一致特定立此合同,本合同依法成立。即具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除。
第一条:工程名称与地点
第二条:工程造价
决算总计人民币:
第三条:结算方式及期限质保金,壹年后无质量问题无息付清。
第四条:材料供应
第五条:工程质量及验收
1、 工程质量:已方根据甲方要求进行施工。
2、 验收方式:
甲、 乙双方共同验收,必须达到甲方要求。
第六条:工程期限: 自合同签订之日起十日内日完工。
第七条:包修期限: 包修期为三年。
第八条:工伤事故: 本工程所发生的所有工伤事故由乙方自己负责。
本合同一式两份自签订之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
立合同单位: (简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工,双方经过协商,共同签订合同如下,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行:
1、防水材料的价格:
(甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工,国标价格 元/m2,企标价格 元/m2。
(其它防水材料价格另定,同价格优先考虑。
(计算方法按实际施工的`面积计算《按2003年浙江省建筑工程预算定额》。
安全施工等影响工程拖延时间,保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏,代理人在五年内保证维修只收成本费。
3、双方责任:
(应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。
(配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告,由甲方负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。
(应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则甲方有权处罚乙方。
(应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时协商解决,确保工程质量,及时进行维修。
4、结算方式及付款办法:
(以包工包料计算,防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算,每月按工程量70%进行付款,中间结构验收后6个月内付到90%,余款到竣工验收后付到97%,其余3%作为保修金,二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。
(乙方在收取工程款前,需提供收款额等额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款。
5、本修路同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水工合同 篇4
1、乙方应听从甲方项经部人员的指挥、安排,并接受甲方、监理及项经部对工程质量、安全生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和法规条件规定的要求应及时组织整改,否则,责任由乙方负责。
2、乙方班组劳务工人应遵守安全和生产操作规程和按项目部安全技术交底进行操作,保护甲方的安全设施,并服从甲方安全监督,如发现乙方违反安全操作规程冒险作业,甲方有权停止乙方作业,所造成的工伤、事故(含
造成第三方人身、财产损失)及工期延误,其责任均由乙方负责。乙方工作人员违规作业和不戴好安全帽、穿拖鞋等劳务人员的,乙方向甲方支付30-100元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若造成人员伤亡,一切法律、经济责任均由乙方负责。
3、乙方不得招聘“三无人员”,工人进场应持有身份证、务工证、就业证、计生证(婚育证)。
4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处,不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为,一旦发生乙方向甲方支付1000元/人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
5、管理人员和特殊工种应持证上岗,无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员均穿戴好个人防护用品。
6、本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产,如果乙方未在施工现场直接管理和指挥现场施工,乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失,同时甲方还有权单方解除本合同,甲方解除本合同的,乙方应立即无条件退场、撤场。乙方必须与施工工人签订用工合同,每月按时足额发放工人工资,否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负,经甲方要求乙方不予解决的,甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。
7、进入现场人员必须服从保安人员的管理,并出示有关证件,保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。
8、本协议一经生效,双方不得解除,乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外,乙方应当赔偿甲方全部损失。
9、乙方应负责对已完成工程的产品保护工作,如未采取保护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的,乙方应负责修复并赔偿。
水工合同 篇5
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为明确双方的权利、义务和责任,依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经发承包双方友好协商,就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议:
一、承包内容:石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBSⅡ型3+3
二、承包方式:包工不包料(发包方只提供防水卷材)
三、质量要求:合格,如承包方未达到此标准,按结算总价下浮10%结算。
四、工期:
开工日期:20xx年6月9日,完工日期:由项目部具体安排。
五、合同价款及支付方式
1、合同价款:暂估:110500元
2、不分部位执行综合单价8.50元/M2(SBSⅡ型3+3卷材防水)包定,其工程量按20xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。
脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备
4、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的60%,整体工程竣工验收合格后付至结算总价的75%;余25%保修款,保修期五年,每年付5%。
六、安全文明施工
2、承包方按有关规定,采取严格的安全防护措施,因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。
3、对于违反安全文明施工,不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为,发包方管理人员有权停止其作业,并根据情节轻重处以罚款,罚款单由项目经理签字即可生效。
4、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。
七、发包方责任
1、在施工前向承包方进行技术交底,并协助承包方解决住宿问题。
2、配备质检员,检验承包方的施工质量,并协助承包方解决施工中出现的问题。
3、严格按照施工方案监督检查承包方工作,每天对施工质量检查验收。
八、承包方责任
1、因承包方人力组织不利影响工程进度,发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工,并按合同单价的150%计算从合同价款中扣除。
项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。
3、因承包方原因未履行完合同,未付的工程款全部扣除,由承包方承担因此造成的一切损失及费用。
电蒸箱等电气用品发生的电费(1元/度)由承包方承担,在结算时予以扣除。
5、必须服从发包方的监督和管理,严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚,如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励,罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。
健康证、就业证等)齐全、统一着装、床上四件套(床单、被罩、枕罩、枕巾)统一,若未达到要求需发包方协助办理的,发生的一切费用由承包方结算价中扣除。
7、必须体制健全,各工种配套,特殊工种持证上岗,不得将本工程转包,否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。
机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准,损坏要赔偿。
工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。
按照经发包方批准的施工进度计划进行施工,每迟后一天罚款1000元,依此累计(以发包方项目经理签认单据为准)。
发包方只提供SBS防水卷材,所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。
本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补,施工时不再作任何调整。
九、本合同一式陆份,发承包双方各持叁份。
十、本合同自双方签字盖章后生效,至合同各条款履行完时自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
水工合同 篇6
根据中华人民共和国民法典及有关文件精神,为明确合同双方的权力、义务及责任,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称及内容,_________________本次工程为__________村农村环境整治项目工程,主要为,_________________建设下水道1200米,道路绿化2000平方,架设太阳能路灯10处,建设宣传标牌及宣传橱窗。财政资金30万元,按照项目报账制度拨付,不足部分有村里安排,资金也相应由村里支付。
二、质量标准及施工要求,_________________质量标准为按现行行业验收规范合格以上标准。
三、发包方式及工程价款,_________________砼项目竣工后按照现行施工定额据实决算,费率按现行标准计取。绿化部分按照实际购置税票为准,工程决算税金均由乙方承担。
四、付款办法,_________________村级配套资金由村直接支付,上级财政资金待工程竣工,且资金到位,各项资料手续完备后扣除5%质保金一次性支付。
五、质量保质期限,_________________该工程质量质保期为1年,自区验收验收合格之日起计算,期间如出现质量问题,乙方应承担全部责任,并无条件修复,除扣除乙方质量保证金外,另罚乙方损毁工程造价相应罚金。
六、工期,_________________工程自2009年9月25日开工至2010年3月20日竣工。
七、双方责权,_________________
甲方,_________________协调处理工程施工期间的现场纠纷,维护良好的施工环境,协调解决施工用料场、电源、水源等事宜,所需资金由乙方支付。对工程质量进行监督、检查、指导。
乙方,_________________接受甲方、村级和人员的监督、检查、指导,服从其合理安排,做好道路两侧树木及庄稼的保护工作,工程施工期间发生的一切工伤事故均由乙方自行承担责任。未经甲方同意不得随意转包工程给第三者。
八、违约处理,_________________如遇违约行为时,双方应协商解决,协调不成时,任何一方均可向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式四份,双方各执一份,财务一份,备档一份。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
水工合同 篇7
施工单位(简称甲方):_______________
承包单位(简称乙方):_______________
经甲方对乙方承建专业资格及有关资料的.调查考核,依据国家合同及建筑工程有关法规条例规定,结合本工程实际情况,本着诚实守信、真诚合作,互惠互利的原则,就明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和责任及确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,经双方协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:____________________
2、工程地点:____________________
3、工程内容:____________________
二、承包方式:乙方包工包料、包质量、包安全、包进度、含防水工程交工手续,并承担费用等总包方式。
三、施工使用材料名称、规格、型号:__________牌3厚-10℃聚脂胎。
四、工程造价:
1、施工价格:3厚双层防水,
第一层每平方__________元,
第二层每平方__________元。
2、施工工程总造价:按实际施工面积计算。
五、质量标准:
1、严禁渗漏,表面应平整,不得有积水,蓄水24小无渗漏为合格;
2、卷材与卷材,基层与卷材之间接缝部位应粘结牢固,不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。
3、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢,封皮应严密。
六、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水标准提交乙方施工;施工现场干净,基层坚实、平整、干燥、无空鼓、松动起砂,凹凸不平现象、含水率不大于9%。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延;为乙方施工排除干扰,保证顺利施工,为乙方施工人员的酌情提供住宿方便,为乙方施工上料设备及蓄水试验提供方便。
(3)甲方有权利乙方在施工过程上的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。施工完毕后,甲方应及时安排专人验收,计算施工面积并签发验收单,确保施工连续进行。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,及时将防水材料进场,提供全套材料产品说明书、合格证、检测报告、复试报告等质量文件。
(2)配合工程的整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程保修________年。若出现质量问题,负责返工所花的人工费和材料费,每施工工段分期工程完成自检合格后,报项目部验收,由乙方配合甲方指定有关负责人在各项分段工程提交报验单。
七、安全注意事项:
1、施工人员进入现场必须戴好安全帽,服从工地管理。
2、向喷灯内灌汽油时,要避免溢出流在地上,以防点火时引起的火灾。施工现场以及库房必须设有明显的严禁烟火的标志。
3、雨雪天、五级风以上严禁施工。
4、班后汽油、液化汽等材料应入库保存。
八、付款方式:
1、
第一次甲方向乙方付工款,日期为业主方首次向甲方付款时,付已完工程量总造价的80%;余20%到业主方
第二次向甲方付款时付15%,剩余5%,按照国家建筑保修条例执行。
2、
第二次付款时间:首次付款后,根据完成工程量分批付总工程款的80%;到本防水工程完工经验收合格后,付总工程量造价的95%;剩余5%为保修金,按照国家建筑保修条例执行。
九、甲乙双方签订合同后,在施工前乙方向甲方缴纳质量履约保证金__________元。
第一次甲方向乙方付工程款时,甲方向乙方退还保证金伍万元。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方协商解决。协商未果,由工程所在地仲裁机关诉讼仲裁。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水工合同 篇8
2022关于防水工程施工合同标准范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。关于防水工程施工合同标准范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022关于防水工程施工合同标准范本正文内容
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
一、工程名称
二、施工规范
三、承包方式
四、施工期限________年____日至________年____月____日(如因天气影响时间顺延)
五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)
六、工程总造价
七、付款方式:
八、工程质量与验收
九、施工人员的食宿等,由甲方协助解决,施工人员应遵守甲方的有关规定。
十、施工中设计变更或增加工程量时,由甲乙双方协商签订延加工程合同。
十
一、本合同共 份,甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。
十
二、其他事项
凡更改厂名或发票与合同不符者,当追究其法律责任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
水工合同 篇9
1、本合同签订以后,乙方自然纳入甲方质量管理体系中来,必须服从工
程部、监理及总包检查监督、管理。
2、承包方必须具有相应防水工程资质等级,并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量
验收统一标准》、《屋面工程质量验收规范》要求的合格等级,并按合格质量等级组织施工,合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准,其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。
3、乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工,完成每道工序,都要甲方工地代表签字认可后,方可进入下道工序。
4、工程竣工工序:乙方闭水试验需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验证检查并做好记录、签字完成后,应以书面《竣工验收申请表》通知甲方,甲方在收到验收申请后的三个工作日内必须组织进行竣工验收,在竣工验收报告上签字。
5、工程竣工验收后保修期2年,在保修期内因施工质量引起所有质量及渗漏问题, 由乙方负责并无偿修复。
6、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字,对不符合质量标准的工程拒绝验收。
7、质量要求:达到国家标准。执行国家规范JC/T690-20xx, GB 50207-20xx。
8、其他要求:甲方技术交底作为合同附件具有同等法律效力,每个施工方案必须经项目部批准后执行。