拆迁安置房买卖合同样本(精选4篇)。
时间过得非常快，我们要分秒必争，完成这段时间的工作让我懂事了不少，又到了写工作总结的时候了，总结让生活更高效。写工作总结的注意事项是什么呢？以下“拆迁安置房买卖合同样本(精选4篇)”由小编为大家收集整理，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！
拆迁安置房买卖合同样本(篇1)
卖房人：(以下简称甲方)，身份证号码：
买房人：(以下简称乙方)，身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
甲方房屋座落在南阳市宛城区蔡庄社区尚庄村城中村改造的拆迁安置房（南
阳永安房地产开发有限公司承建），壹套，建筑面积120平方米，房屋用途为高层住宅。若附带储藏室或车库等包含在本合同内，甲方将该房屋整体转让给乙方。成交价格为：以3333元/m2。该套房总价为人民币400000元整(大写肆拾万元整)，乙方在合同签订之日将房款人币肆拾万元整，一次性交付给甲方。
甲方应在收到房款的同时，有义务将拆迁安置房屋相关的手续和该出售房
有关的文件及票据交付乙方，由双方签字确认，并进行公证处公证。
甲方在向开发商选房子的楼层户室前，应及时通知乙方，并陪同，由乙方
参与抓阄选号。甲方保证房产商将该房屋交付使用时（交房当日），将该房产及其附带房屋（若有）的钥匙及其它应有的手续全部交付给乙方。本房屋在办理房屋产权证、土地证等其它手续，在乙方实际接收该房屋之日起，甲方应协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续，所须费用由乙方承担。甲方须提供条件，确保房屋产权能直接办理在乙方名下。
工期以甲方与房产公司所订立的合同为准，超出合同工期如因自然灾害
或其他非甲方原因造成该房屋延期交给乙方，则甲方同房产开发商交涉的所有理赔结果当归乙方所有。在房屋交付使用后办理手续时间以正常同类工作办理完成所需工作日为准。
质理标准以甲方与房产公司签订的合同和国家有关的法律法规及验收规
范为准，当有质量缺陷时，非甲方原因时则甲方同房产开发商交涉的所有理赔结果当归乙方所有。
如因自然灾害或其他非甲方原因造成最终未能将该房屋交给乙方，甲方应退还乙方所交房款。
在该房屋所有产权完整交付给乙方之前，甲方作为房屋的原始（即名义
上）所有人有义务出面协调与房屋有关的各种关系，办理相关事宜。并将结果及时通知乙方（实质产权所有人）。
签订本合同是甲方在完全代表了该房屋的原始共有产权所有人的前提
下，其它共有人在本合同之外的要求可认为是违约。
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。若一方违约，由违约方赔偿另一方总房款的10%作为违约金。
如果该房屋交付时，实际建筑面积（不含附带房屋）超出或低于120平米时，按-
照协定单价多退少补。同时执行甲方与开发商签订的相关协议有关条款，协议结
果一并都归乙方。
甲方有义务提供条件保证转让给乙方的房屋最接近120平方米。当与约定
转让的建筑面积有较大的出入（+10%以内）时，甲方确保提供给乙方的房屋是
其在本小区拥有房屋中面积是最接近的。双方也可就此事进行协商。
双方应当认真履行各自的义务，若一方不能认真履行，给对方造成损失的，应双倍赔偿。
本合同需由甲方、乙方共同签字并按指压后方能生效。本合同一式三份。甲方、乙方各一份，公证处一份。
合同未尽事宜，双方友好协商解决，如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
甲方(签名)：乙方(签名)：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
拆迁安置房买卖合同样本(篇2)
出卖人(甲方)：__________(以下简称甲方)
身份证号码：_______________
买受人(乙方)：___________(以下简称乙方)
身份证号码：_______________
甲方原有位于汉冶办事处老庄社区的房产一套，属于____________________社______区的拆迁人，甲方与___________区拆迁指挥部签订的安顿补偿协议，根据协议，甲方对原房产可得到安置房面积平方米，甲方自愿将其中___________平方米出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况：
甲方拆迁安置房屋座落在_________________________，安置房屋面积为______平方米，房屋用途为住宅。现尚未选房和安置。
第二条、上述房产的交易房屋面积：买卖房屋面积为__________平方米。
第四条、付款时间与方式：
甲乙双方同意现金支付一次性付清。付清后，甲方协助乙方将安置协议书(交易面积)更改成乙方姓名。
第五条、交房方式：
根据拆迁指挥部统一安排，甲方通知乙方按协议序号先后选房。
第六条、本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意通过法律方式解决纠纷。
第七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
本合同在双方签字之日钱款付清后( _______年______月_____日)起生效。本合同一式_______份，甲方产权人共持一份，乙方一份，拆迁指挥部留存备查一份。
甲方(签字生效)：__________乙方(签字生效)：__________
拆迁安置房买卖合同样本(篇3)
出卖人(甲方)：__________(以下简称甲方)
身份证号码：_______________
买受人(乙方)：___________(以下简称乙方)
身份证号码：_______________
甲方原有位于________________________的房产一套，属于____________________社______区的拆迁人，甲方与___________区拆迁指挥部签订的安顿补偿协议，根据协议，甲方对原房产可得到安置房面积平方米，甲方自愿将其中___________平方米出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况：甲方拆迁安置房屋座落在_________________________，安置房屋面积为______平方米，房屋用途为住宅。现尚未选房和安置。
第二条、上述房产的交易房屋面积：买卖房屋面积为__________平方米。
第三条、付款时间与方式：甲乙双方同意现金支付一次性付清。付清后，甲方协助乙方将安置协议书(交易面积)更改成乙方姓名。
第四条、交房方式：根据拆迁指挥部统一安排，甲方通知乙方按协议序号先后选房。
第五条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意通过法律方式解决纠纷。
第六条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
本合同在双方签字之日钱款付清后( _______年______月_____日)起生效。本合同一式_______份，甲方产权人共持一份，乙方一份，拆迁指挥部留存备查一份。
甲方(签字生效)：__________乙方(签字生效)：__________
20___年_____月_____日20___年_____月_____日
拆迁安置房买卖合同样本(篇4)
合同双方当事人：
出卖方(房屋产权所有人)： (以下简称甲方)
身份证号码：
(房屋共有产权人) 身份证号码： 买方(乙方)：_______________________ (以下简称乙方)
身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况：
甲方房屋座落在 ，位于第 层 室，建筑面积为______平方米。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
第二条、上述房产的交易价格：
房屋单价 /㎡，成交价格为：人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第三条、付款时间与办法：
甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款，并已在____年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款
付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币______拾______万元整于_____年____月_____日前付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整，于办理房屋产权证，土地证等其它手续时支付。
第四条、关于产权登记的约定：
本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1、因本房建房售房单位及甲方原因，此房房屋产权证，土地证及其手续尚未办理，但因甲方及其房屋共有人资金需要，甲方自愿将此房卖与乙方。但在办理此房房屋产权证，土地证及其手续时，甲方负责在房地产产权登记机关规定的期限内将此房房屋产权证，土地证产权直接办理为乙方__________(姓名)名下。
第五条、违约责任条款：
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到一个月的，甲方有权解除本合同，乙方首付给甲方的房款归甲方所有，其余款项退回给乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付款 双倍 房款。
3、甲方不根据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方，视为甲方违约，乙方有权要求要求甲方退还乙方已付款 双倍 房款。
4、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时，新的产权所有人承担甲方全部责任。
第六条、
本合同在双方签字之日(_____年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第七条、
本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____张。甲方产权人一份，乙方一份,见证方(中间人)_________一份，留存备查。
第八条、本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。
1. 提交仲裁委员会仲裁。
2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
见证方(中间人)：__________身份证号码：
日期： ____年___月___日
房屋实际所有人确认书
现因房屋买卖需要特确定以下事实：
为房屋的实际所有人， 为其实际共同所有人。该房原房产所有人为 ，现实际所有人确认从其处所购房产无任何权利和效力瑕疵，该转让行为为双方自由意志的体现。
本次买卖房价为一口价，以后不得以市价溢涨等理由拒绝该合同交易，实际所有人放弃以后溢涨房价的主张权利。
实际所有人及其共有人有权处分该房产及其内部设施，实际所有人与原权利人的纠纷不得损害购买人的利益。
实际所有人不得以合同的无效来对抗购买人，购买人享有房产上市交易时的优先购买权，除非购买人书面放弃该权利并通知实际所有人，该优先购买权可以对抗任何善意第三人。
其他：
原房产人：
实际所有人：
购买人：
见证人：
时间： 年 月 日
首付款(定金)收条确认书
今收到购买人 身份证 用于购买 的首付款(定金) 元，大写 。符合合同的约定，并确认收悉。
收条人：
年 月 日
