建材买卖合同(范例14篇)。
你对于合同文书的模板准备好了吗？随着法律法规的不断完善和进步，合同是当今普遍且有效的合作正式文本之一，专为读者整理“建材买卖合同”文章由栏目小编亲自挑选，如果你想知道更多可以参考本文希望你喜欢！
建材买卖合同 篇1
合同编号：
买方：卖方：
法定代表人：法定代表人：
联系电话：联系电话：
提示
1、请买方仔细确认所选购的装饰建材，主动向卖方索取有关安装使用注意事项等书面资料并妥善保留。
2、当买方购买商品或服务的合法权益受到损害，卖方撤离展销会或柜台时，买方可以向展销会举办者或柜台出租者要求赔偿。
3、买卖双方应在合同文本“□”上选择打“√”，或在下划线上填写。
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下：
第一条装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等
产品名称品牌厂家规格型号等级材质数量单价总价
款项合计人民币：
注：内容较多时，可另行附页。
第二条质量标准
1、国家标准□。
2、行业标准□。
3、企业标准□。
4、其它：。
第三条付款方式及时间
1、合同签字生效后支付：定金□元，预付款□元货物验收符合合同约定的，即一次性付清余款。
2、合同签订生效后一次性付清全部款项□。
第四条交货验收和加工安装
1、交货方式为：卖方送货□，买方自提□。
2、交货时间：
送货/自提地点：。
3、验收：卖方交货时，买方应当场验收并签字确认。
4、加工安装：
卖方为买方加工安装□。
卖方为买方加工安装，但买方需另行向卖方支付加工安装费用元□。
买方自行加工安装□。
第五条违约责任
1、有下列情形之一的，卖方应无条件退货，并应赔偿由此给买方造成的经济损失：
产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。
提供的产品与本合同第一条约定不相符的。
2、迟延履行的违约责任：
卖方迟延交货的，每日应向买方支付元违约金迟延交货超过日的，买方有权单方解除合同。
买方迟延提货的，每日应向卖方支付元违约金迟延提货超过日的，卖方有权单方解除合同。
第六条合同争议的解决方法
1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：
将争议提交仲裁委员会仲裁
依法向人民法院提起诉讼。
第七条合同的解除
1、经双方协商一致，可以解除本合同。
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。
第八条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：
甲方：。
乙方：。
一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。
2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第九条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在日内提供书面证明。
5、其他事项：
买方：卖方
授权代理人：授权代理人：
住址：住址：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
签订地点：签订地点：
建材买卖合同 篇2
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建材买卖合同 篇3
甲方： 乙方：
为了维护消费者、经营者合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方订立本合同，共同遵守。
第一条：品牌：商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条：：上述建材的质量按照国家规定标准。由乙方按批向甲方交送出厂质量合格证及批次质量检验报告，甲方凭单验质。
第三条：付款方式：
1、合同签订后，向乙方支付定金，元 2、甲乙双方协议总货款为此工程材料质量保证金，如工程完工在12个月之内没有出现任何质量问题，此保证金如数返还乙方。
3、乙方垫付款项随同钢材验收后付总款80%，余款三个月结清，商品砼按照季度支付。
第四条：交货方式,地点和运杂费负担:运费,上、下车费等均由乙方承担。
第五条：甲方责任:1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值__1_%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用.2.逾期付款的.每天偿付逾期付款总额_0.01_ %的违约金。
第六条：乙方责任:1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值1%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付1 %的违约金。
第七条：交货时间以甲方通知时间为准，甲方须提前一周下发书面通知给乙方。
第八条：本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效，履行完毕后自动生效，合同一式两份，买卖双方各持一份。
甲方签章： 乙方签章：
法定代表人（签字)： 法定代表人（签字)：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
建材买卖合同 篇4
合同编号：__________________
出卖人：_____________________________ 买受人：_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规，遵循公平和诚实信用的原则，出卖人和买受人经协商达成如下协议： 第一条
第二条 第三条 第四条
质量标准、要求：______________________________________________________。
标的物的技术标准按国家标准和行业标准执行;无国家标准、行业标准或买受人有特殊要求的，按如下标准执行：________________________________。 标的物的包装费用由出卖人承担。标的物的包装方式应符合国家和行业标准，如国家/行业标准对标的物包装方法没有规定的，出卖人应采取通用的、足以保护标的物的包装方式。
买受人对标的物的包装方式有特殊要求的，出卖人应按买受人的要求执行。
第五条 第六条
标的物的随附必备品(使用保养说明、技术指标、质量合格证明文件等)、配件、工具的规格、型号、数量及包装方式：。 标的物的交付方式为出卖人送货，费用由出卖人承担。
出卖人按约定的时间、地点向买受人交付标的物(包括标的物的随附必备品、配件、工具等)，并经买受人检验合格的，方为正式交付。 交付时间：_____________________________________。 交付地点：。
第七条 第八条
标的物所有权自正式交付时转移;标的物损毁、灭失的风险自正式交付时起由买受人承担。
标的物交付时，买受人按约定的质量要求和技术标准对标的`物进行检验。在检验中发现标的物质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式等事项不符合约定标准的，买受人有权提出异议和处理方法。出卖人应在买受人提出异议后3日内负责处理，否则视为认可买受人提出的异议和处理方法。 出卖人和买受人对标的物检验时间、方式的其他约定：。
第九条 第十条
标的物为需要安装和调试的成套设备的，出卖人应按照买受人要求的时间、地点完成标的物的安装、调试。 标的物的合理损耗标准及计算方法：_____________________________________。
第十一条 买受人付款方式及付款期限：。
第十二条 出卖人对标的物的质量承担保修责任，保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内，买受人按合同总价的___%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。
标的物在保修期内出现质量问题的，出卖人应及时予以维修、更换，并赔偿由此给买受人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。出卖人未按买受人要求及时维修、更换标的物的，买受人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分买受人有权继续向出卖人追偿。
第十三条 违约责任：
1. 出卖人逾期交付标的物、交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是出卖人违约;买受人逾期付款的，是买受人违约。
2. 因出卖人违约导致买受人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等)，出卖人应当赔偿买受人全部经济损失。
3. 出卖人交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，买受人有权拒收该部分货物或拒付该部分货款;出卖人应负责更换、修复标的物至合同约定标准。如出卖人未按买受人要求更换、修复标的物至合同约定标准，买受人有权要求其继续履行或要求解除合同。买受人解除合同的，出卖人应向买受人支付合同总价3%的违约金，不足弥补买受人损失的，出卖人应继续赔偿。
第十四条 本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。 第十五条 本合同一式____份，双方各执____份，自双方加盖公章之日起生效。
第十六条 补充条款：_________________________
出卖人：_______________________________
住所地：______________________________ 电话：_______________ 委托代理人：______________
买受人：_______________________________
住所地：______________________________ 电话：_______________ 委托代理人：______________
________年_____月_____日
________年_____月_____日
建材买卖合同 篇5
合同编号：_______________
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：_____元/米/___
┌────┬───┬────┬────┬──────┬────┬───┬───┬───┬───┐
│建材名称│产地│材质│成品规格│用料规格│总用料│花色标│单价│总价│备注│
│
│
│
├────┼──────┼────┤号│
│
│
│
│
│
│
│宽×高│长度×幅数│数量│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼────┴─┬────┴────┼───┼───┼───┼───┤
│附件│数量│单价│
总价
│
附件
│数量│单价│总价│
│
├────┼───┼────┼──────┼──┬──────┼───┼───┼───┼───┤
│窗带│
│
│
│其│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼──────┤他├──────┼───┼───┼───┼───┤
│窗钩│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼──────┤
├──────┼───┼───┼───┼───┤
│花边│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───┼────┼──────┼──┴──────┴───┴───┴───┴───┤
│加工费│
│
│
│洗涤方法：□干洗□水洗□其他
│
├────┼───┼────┼──────┼─────────────────────────┤
│安装费│
│
│
│色差说明：□严重□轻微□无
│
├────┼───┼────┼──────┼─────────────────────────┤
│轨道│
│
│
│缩水说明：□严重□轻微□无
│
├────┴───┴────┴──────┴─────────────────────────┤
│合计人民币（大写）
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分（小写）：￥
│
│元
│
├────┬───┬────┬────┬─┬──┬─┬────┬───┬───┬───┬───┤
│
│
│
│
││
││
│
│
│
│
│
└────┴───┴────┴────┴─┴──┴─┴────┴───┴───┴───┴───┘
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、_________________________
第三条设计：__________________________
（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：__________________
（二）卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力；
（三）设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条交货：交货方式：（卖方送货/买方取货）；交货时间：________；交货地点：________。
第五条安装：安装方式：（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条验收：对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
建材买卖合同 篇6
北京市建材买卖合同(卫浴洁具类)
合同编号：
北京市建材买卖合同(卫浴洁具类)
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：元/
建材名称产地品牌规格型颜色材质数量单价总价是否由
号卖方安装
是否
是否
是否
是否
是否
是否
是否
是否
是否
是否
合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)：￥
元
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、。
第三条交货：交货方式：(卖方送货/买方取货);交货时间：;交货地点：。
第四条安装：安装方式：(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款;
(二)。
第七条违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为年，卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项：。
第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)：卖方(章)：
住所：住所：
联系电话：联系电话：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
签订时间：签订地点：
声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
主办单位(章)：
北京市工商行政管理局制定
建材买卖合同 篇7
出卖方(以下简称“甲方”)：
买受方(以下简称“乙方”)：
一、标的、数量和价款
合同暂定总价：人民币 ( )
二、质量标准：按中华人民共和国行业标准GB/T9846.3-88执行及其相关规范标准执行。
三、甲方对质量负责的条件及期限：按照及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料：甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。
五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：送达乙方承建的 工程(以下均简称“乙方工程”)现场验收合格时转移。
六、合理损耗标准及计算方法：按实际合格数量验收。
七、运输方式及到达站(港)和费用负担：甲方送货至乙方工程施工现场，运输费用及上下车费用由甲方负责,乙方指定收货人为 ，结算票据以其签字为结算依据。
八、检验标准、方法、地点及期限：货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行;乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担;如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。
九、结算方式、时间及付款
9.1 若所购货物按照本合同第一条能够在签订本合同时确定详细数量和金额的，自货物按本合同约定交验给乙方后，每月20日甲乙双方进行对账,对账结束后10日内支付上月货款的 %，余款在用砖结束后两个月内付清。
9.2若所购货物甲乙双方约定按实际供货量结算的，选择下列第( 1 )项执行：
9.2.1由乙方项目负责人及材料保管人员办理上述材料结算单，并由甲方签字，甲方每次供材料达到 10 万元(大写：壹拾万元整)时支付材料款的70%，尾款到本项目外墙工程完工且验收合格之后1个月之内结清剩余款项。甲方提供税务发票后，10日内乙方支付款项。
9.2.2双方其他约定： 检测送检费用由甲方自理。
9.3甲乙双方的材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效。
9.4如因乙方工程被业主拖欠工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。
十、本合同解除的条件：在合同履行中，乙方发现甲方供应的产品的品种、型号、规格、花色、质量和供货时间等不符合合同规定以及乙方要求的，乙方享有合同单方解除权，并可继续追究甲方违约责任。
十一、违约责任
11.1甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。
11.2甲方要求乙方付款时应首先向乙方提供合法有效的发票和请求付款的书面申请，否则，乙方有权暂缓支付货款并且不承担逾期付款的违约责任。
11.3甲、乙双方每一次结算后，双方同意：
11.3.1乙方接收甲方每次提供合法的货款发票和付款申请后在6个月内未按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。
11.3.2乙方接收甲方每次提供合法的货款发票和付款申请后支付货款超过6个月的，从第7个月起乙方向甲方只承担未按约付款额度每年4%的违约金。
十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议先由双方当事人协商解决，协商不成的，依法由人民法院管辖。
十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十四、本合同一式 四 份，甲方一 份，乙方 三 份。
十五、其他约定事项：
15.1甲方保证对其所供应的材料不受任何第三人所有权、他物权和知识产权的追索，拥有合法的经销权或特许经销权，否则甲方将承担因此给乙方带来的直接和间接损失。
15.2甲方声明：本合同签订之时，甲方已经知悉本批货物将用于乙方承建的 ，因此，本合同中涉及的直接或间接损失包括但不限于给该乙方工程项目造成的损失、乙方对建设单位承担的赔偿金、因涉及诉讼或仲裁而支付的诉讼或仲裁费用、律师费用等。
15.3甲、乙双方在执行合同过程中应遵守《产品质量法》、《环境保护法》、《道路交通安全法》等法律、法规。
15.4本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)： 账 号： 开 户 行： 经 办 人：
电 话： 电 话： 身份证号码：
签订时间： 年 月 日
建材买卖合同 篇8
甲方：
乙方：台州市金属有限公司
鉴于甲方系环保部门批准允许进口废旧物资的企业，乙方长期从事废旧金属的拆解工作，有良好的业务渠道，甲乙双方经平等协商，就甲方向乙方出售废旧金属以进行拆解事宜，达成如下协议：
一、甲方同意优先向乙方出售其进口的废旧金属，销售价格为甲方进口价的 %，且最高不应超过市场均价。具体价格由双方在每票货物进口前商定。
二、考虑到甲方资金不足，且甲方承诺优先供货给乙方，乙方同意如甲方需要，乙方可先行代甲方向外方支付进口费用。甲方应出具书面委托手续，委托乙方代为付款，乙方应及时支付。如甲方未出具书面委托书，乙方无须代为付款。乙方应及时支付余款。
三、甲方承诺如进口货物系委托乙方代为付款，甲方在货物到岸后未依约出售给乙方的，甲方应按每吨元向乙方支付违约金。
四、如乙方在一段时间内不愿购买某批货物或不愿为甲方代付，必须在甲方该批货物进口合同签订之前或作出付款委托书之前向甲方书面通知。乙方如未及时通知而拒绝购买的，甲方可要求实际履行或要求乙方按每吨元支付违约金。
五、如乙方欲进口的货物因故未成交的，乙方根据《付款委托书》交纳的款项应全额退还甲方。
六、在必要时，甲方可委托乙方代为办理进口过程中的部分事项。
七、甲乙双方应及时对货款进行结算。
八、甲乙双方应遵循国家对废旧物品行业的管理规定。
九、本协议有效期年，期满可协议延长。
十、因履行本协议产生的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，采取以下第 种方式解决：
1、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
2、提交台州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
十一、本协议一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
建材买卖合同 篇9
买受方：___________
出卖方：___________
工程名称：___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。
2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2.3交货地点：本项目工程工地。
2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。
第三条计量
3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务
6.1买受方的义务
6.1.1按合同约定支付价款。
6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的.时间、规格、数量等。
6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6.2出卖方的义务
6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。
6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7.1买受方的违约责任
7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7.2出卖方的违约责任
7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式
8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文
买受方：(公章)成都建工集团总公司
委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
出卖方：(公章)___________
销售部委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
合同签订日期：___________年___________月___________日
建材买卖合同 篇10
买方（甲方）：
地址：
卖方（乙方）：
地址：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲乙双方在自愿平等的基础上就石材买卖事宜进行协商，现签订本合同，以资双方共同遵守。
一、标的物
1、名称：
2、花色：
3、规格：
4、型号：
5、成分：
6、产地：
7、质量标准：
8、计量单位：
9、产品单价：
10、产品数量 ：
二、合同价款与支付
1、甲方向乙方订货总值为人民币：_______________元。
2、合同签订时，甲方向乙方支付定金：____________元，当乙方交付产品时，甲方完成验收后支付余款： ___________________元。
三、合同履行
1、交货方式：
2、交货地点：
3、交货日期：
4、运输费用：
四、验收
乙方向甲方提交货物时，甲方应派代表组织验收，验收的标准采用的是国家、行业标准中要求较严格的标准。
五、乙方的责任
1、产品各项信息不符本合同规定时，甲方愿意接受的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的_______%向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_______%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_______%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_______%的罚金。
六、甲方的责任
1、甲方如中途变更产品要求的，应偿付变更部分货款总值_______%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_______%的罚金。
3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_______%付给乙方，延期罚金。
4、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
七、特别约定
1、产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的_______%作为罚金付给甲方。
2、甲、乙任何一方如要求全部或部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_______%的补偿金。
3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
八、争议解决
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可选择以下第（）项处理：1、向合同签订地、合同履行地的仲裁机构申请仲裁；（2）向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
九、违约条款
合同双方在合同履行中违反本合同的规定，致使合同履行不能的，违约方应按照给守约方造成的实际损失额赔偿。违约不影响合同履行的，双方应继续履行，但是违约方还是得赔偿对方相应的违约金。
十、附则
1、本合同有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2、本合同自双方签字之日起生效，双方义务履行完毕后终止。
3、本合同共一式_______份，由甲、乙双方各执_______份。
4、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
开户银行帐号：
签约时间：_______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
开户银行帐号：
签约时间：_______年_______月_______日
建材买卖合同 篇11
合同编号：_____________
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式，并尽可能保留同一批次未使用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况：单位：___元/____
建材名称
产地
品牌
规格型号
颜色标号
材质
批次
数量
单价
总价
合计人民币拾万仟佰拾元角分：￥元
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________
第三条交货：交货方式为;交货时间：__________________;交货地点：________________。
第四条安装：安装方式为;选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。
第七条余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第八条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
签订本合同时，买方支付_________元，货到验收后一次性支付余款;
_____________________________
第九条违约责任：
卖方违约责任：
1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_________年，卖方负责免费修理;
2.卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
买方违约责任：
1.买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;
2.买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第十条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条其他约定事项：__________________
第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方：________卖方：________
住所：______________住所：______________
联系电话：__________联系电话：__________
委托代理人：________法定代表人：________
委托代理人：________
签订时间：__________签订地点：__________
声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
主办单位：________
建材买卖合同 篇12
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况：
橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌
品名
产地
材质
颜色
规格
数量
单价
总价
地柜
吊柜
台面
燃气灶
抽烟机
水槽
龙头
配件
其他
备注
合计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）： 元
第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、___________________________。
第三条 设计:
（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：_______________________________________；
（二）卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力；
（三）设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条 交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时间：____________；交货地点：____________。
第五条 安装：安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条 验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第七条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签订本合同时，买方支付预付款____________元，设计出图认可后一次性支付余款；
（二）_____________________________
第八条 违约责任：
（一）卖方违约责任：
1．对于橱柜的质量问题，国家有三包规定的按三包规定执行；国家无三包规定的包修期限为______年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；
2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_____%的违约金；迟延交货超过______日的，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
（二）买方违约责任：
1．买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款______%的违约金；
2．买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。
第九条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十条 其他约定事项：____________________
第十一条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方（章）：_______ 卖方（章）：______
住所：_____________ 住所：____________
联系电话：_________ 联系电话：________
委托代理人：_______ 法定代表人：______
委托代理人：_______
签订时间：_________ 签订地点：________
建材买卖合同 篇13
购货单位：建材有限公司(以下简称甲方)
供货单位：有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
设备名称：DH-213D大型塑胶机
数量：2台
单价：370万元安装费：16万元总计：756万元
二、合同金额
合同总金额：756万元人民币大写：柒佰伍拾陆万元人民币
三、付款时间及方式
合同二次付款：在合同生效后15天内，甲方向乙方支付合同总额60%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，设备正常运行，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额35%的货款;质保期满后付清余款
2、在合同款项支付前2天，乙方向甲方开具同等金额的增值税票
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同生效后20日内交货
2、交货地点：甲方指定
3、交货方式：乙方负责货物运输
4、货运方式：汽运
5、乙方将合同设备运至企业并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。
7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。
8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。
9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
五、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间：乙方应于合同生效后30天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在2天内安排初步验收。设备于合同生效后2天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。
2、验收地点：甲方设备车间
3、验收标准：企业标准
六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)
1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。
2.供方现场人员食宿自理。
3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。
七、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)
八、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为5年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后3天内派人至甲方现场维修。
2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
九、违约责任
1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。
3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过10天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。
4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
十、不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。
十一、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十二、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表：代表：
时间：20xx年月日
建材买卖合同 篇14
合同编号：____________
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况：
┌────────────────────────────────────────┐
│
橱柜主体及配件
品牌
│
├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│品名│产地│材质│颜色│规格│数量│单价│总价│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│地柜│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│吊柜│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│台面│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│燃气灶│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│抽烟机│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│水槽│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│龙头│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│配件│
│
│
│
│
│
│
│
├─┬───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│其│
│
│
│
│
│
│
│
│
│他├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││
│
│
│
│
│
│
│
│
│├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
││
│
│
│
│
│
│
│
│
├─┴───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│备注│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
