搜索

劳务分包合同

发布时间: 2024.07.01

最新劳务分包合同(范文九篇)。

合同的出现就显得尤为重要。签订合同要不断协商使双方满意达成一致,一份合乎法律规定的合同是怎样的?不知道该看什么好文章我们推荐您看看“劳务分包合同”,将这篇文章分享给您的朋友们共同学习进步!

劳务分包合同 篇1

大劳务分包施工合同

甲方:宝应亿丰国际商贸港项目部

乙方:宿州市盛群建筑劳务有限公司

经磋商甲方将宝应亿丰国际商贸港2#土建部分工程(所有瓦工、木工、钢筋工及甲方与建设单位合同约定的在本工程中配合其他相关工种的全部施工内容)以大劳务分包的形式分包给乙方施工。为明确各自职责,特订立本合同。具体条款如下:

一、乙方承包范围及相关内容

1、总体范围及内容

① 乙方必须完成施工图,建设单位编制预算的统一口径及甲方与建设单位合同约定的全部相关施工内容(不含外墙涂料和节能、防水工程);施工放线、定位、送检、试验等由甲方负责。② 除塔吊、人货电梯这两种大型机械由甲方提供外,其它现场所需的各种中、小型机械及各种施工工具全部(不含外墙涂料和节能、防水工程)由乙方自理。所有现场机械(乙方自供机械的全部施工机械)的操作用工及信号员均由乙方负责提供,且必须持证上岗。

③ 乙供机械的所有机械操作用工及施工管理人员、生产工人的交通、食宿和工资等全部由乙方承担(下同)。

④ 乙方个人的安全防护设施由乙方自理。

⑤ 乙方必须做好成品保护工作;且不得损坏他人的成品,若造成损坏,由乙方赔偿。

2、瓦工部分相关承包施工范围及相关内容

本工程瓦工部分承包主要施工内容:

基坑及坡壁修整、喷浆护坡(含扎钢筋网)、基坑排水、浇筑砼、砌墙、抹灰、砼面及墙面喷浆、养护,室内操作所需活动脚手架自行搭设、拆除;室外脚手板自行铺设、拆除的所有技工及普工,所有相关工种的全部施工内容,梁、柱、顶棚(需抹灰的顶棚)及内、外墙抹灰,散水坡、屋、楼、地面等施工图中所需工作的全部施工内容和本工程中其他相关工种必要的配合等全面工作。设计变更现场签证另计。

3、木工部分相关承包施工范围及相关内容

(从基坑至屋面的所有木工工程量)对工程结构进行配模制作、安装、止水橡胶带安装、后浇带的钢筋网片制作安装,木工范围

内及上述范围内的全部工程由乙方负责施工。包含铁丝、元钉、电锯、铁撬(钢筋甲方提供)、拖线板、三星卡、套管、对拉螺栓、止水螺栓、大刀片、脱模剂等所有辅材(止水钢板、橡胶止水带、套管材料由甲方提供)等全部相关工作。

如发生几何尺寸超出应取负差范围乙方负责赔偿甲方材料损失。

·相关注意事项

(a)认真检查操作面四周和临时防护,安排专人看护,模版拆除后及时整理、刷隔离剂、下脚料回收堆放整齐,合理利用。(b)模版拆除必须按拆模通知书要求的时间实施。

(c)主体封顶后所有模板、木方上的铁钉全部拔掉,模板、木方、钢管扣件分离,并分别按甲方指定范围内的地点堆放整齐,如未能做到,甲方安排人员实施,产生的费用由乙方按实际发生的150%承担。

(d)地下室施工所用的钢管、扣件、木方、模板等材料必须全部运到地面,按甲方指定地点堆放。

(e)木工在模板支撑和铺设加固时必须使用钢管,不准用木方铺设加固,违者,每发现一次罚2000元。

4、钢筋工部分相关承包施工范围及相关内容

(1)钢筋由甲方现场提供;钢筋以外的全部材料[如二级配电箱以下的电箱、电线、扎丝、焊条、止水钢板安装、垫块、闪光电焊、电渣压力焊、直螺纹连接(套管由甲方提供)及各种焊接(钢筋工程所需焊接的工作)]工、料费用等凡是金属类的工程除主料钢筋以外的材料和人工全部由乙方承担(全部费用由乙方包干施工)。

(2)钢筋翻样、制作、绑扎(含基坑护壁全部工作内容)。

(3)浇筑砼时安排专人跟班看护。

5、其它相关事项

(1)甲方提供的机械、材料全部由乙方负责装、卸及场内、外(塔吊覆盖范围内)运输,并按甲方要求堆放整齐;其费用由乙方承担。

(2)甲方提供电源接到工地及二级配电箱,二级配电箱以下由乙方负责,乙方从甲方二级配电箱接电(甲方提供的机械由甲方负责将电源接到机械),其工、料费用由乙方承担。

(3)甲方将水源接到工地,乙方从甲方指定的水源点接驳,其工费用由乙方承担。

(4)如因甲方原因造成现场停工,甲方补偿乙方工人食宿费用5000元/天。施工现场照明由乙方负责,其工、料费由甲方承担。

(5)乙方配备专职水、电工负责施工现场的水、电工作,并切实做到跟班服务,其工资由乙方承担。

二、工程价款及支付办法

1、本工程按实际建筑面积计算,每平方米性固定包干价。如乙方中途退场,按其实际完成工程量的50%结算给乙方,所造成的损失,由乙方自行承担。(如有设计变更,现场签证,以实结算)

本单价中含乙方所有相关人员的养老保险和医疗保险及福利等全部费用由乙方包干使用。

2、付款按施工进度支付,主体结构完成至四层并验收合格付已完成工程量价款的60%,主体结构完成十二层结构并验收合格付已完成工程量的60%,主体结构封顶付已完成工程量的60%,二次结构完工,主体验收合格付至总造价的80%,竣工验收合格付至总造价的95%,留5%作回访保修金,质保期一年后付清。

3、甲方必须按约定及时给乙方支付,施工过程中甲方每月每人支付1500元的生活费,乙方必须做好员工的工资兑现工作,如发生农民工闹事或到甲方讨款,处罚乙方1000元/人次(在工程进度款中扣除,下同)。

三、施工安全、文明施工

1、乙方必须加强全员的安全施工知识教育,切实抓好安全施工工作。

2、在施工工程中若发生安全、交通事故及违章作业等不良现象,其法律责任和经济损失概由乙方负责,甲方并视其情节给乙方予以处罚。

3、施工人员进场必须戴安全帽,如发现不戴安全帽者第一次处罚乙方50元,第二次处罚乙方100元,第三次处罚乙方200元,三次以上者处罚乙方1000元,并立即清除出场,其金额在乙方工程进度款中扣除(以相片为依据)。

4、班组与班组之间要和谐相处、搞好团结、协调配合工作。在工地上不得打架斗殴,违者罚乙方1000元/次。不是同班组人员和另外班组人员打架双方承包人各处罚1000元,乙方并承担其相关责任。

5、乙方人员不得偷窃工地上任何东西,如发现乙方人员偷窃,按所偷材料购入价的10倍处罚,必要时交公安机关处理。

6、工地设备因乙方责任造成损坏的,乙方按价赔偿并承担采购、运输等费用。

7、施工人员饮酒后不准进入施工现场,违者罚款1000元/次,并

立即清除现场。

8、乙方必须切实做好文明施工工作,做到日做日清,工完料清,若发现做不到位,处罚乙方500元/次(以现场照片为依据)。

四、施工进度、工程质量

1、施工进度,服从甲方计划安排。

2、乙方必须按甲方月进度、周进度计划完成,未能及时完成的视情况而定,是乙方原因,按实际拖延时间罚款5000元/天,因甲方原因赔偿乙方5000元/天

3、质量必须达到合格标准,因乙方施工原因工程出现质量问题,建设单位、现场监理发工作联系单,处罚乙方1000元/次、发停工单处罚乙方2000元/次。如因乙方原因停工通知单达到2次以上或乙方不能胜任,甲方有权责令乙方无条件退场,所完成工程量按50%结算,其损失全部由乙方承担。

4、因乙方施工的质量因素给甲方造成损失,乙方负责按实赔偿。

5、乙方必须严格按照国家施工和验收规范进行施工,并满足江苏省、扬州市工程质量通病控制标准的要求,如违规、违章施工,甲方查实后从严处罚;若造成后果及经济损失,概由乙方自负。

6、乙方负责质量保修期内的保修工作,乙方必须在接到甲方电话(信息)通知后48小时内派人维修,否则,甲方另派他人进行维修,其费用在乙方保修金中扣除,质保期一年。

五、人员配置、配合等事项

1、乙方必须选派一位有指挥协调能力、有施工经验的技术人员负责本工程,并配备施工员、安全员、质检员、信号员,这些人员均必须持证上岗。

2、乙方必须选用具有一定操作技能的人员进场施工,乙方人员在工地产生矛盾等一切事务由乙方自行处理并承担全部相关费用和责任。

3、项目部每周召开生产例会一次,乙方负责人必须准时参加,如缺席处罚乙方1000元/次,迟到一分钟罚50元,罚至500元为止。

4、带班负责人必须固定,并必须每天在工地指挥生产,有事离开工地必须向甲方项目部负责人请假,同意后方可离开,否则处罚乙方2000元/次。

5、不得录用无身份证、有劣迹、亚健康人员、老人及童工。

6、工程不得转包,否则,甲方有权将项目收回另行分包,结账时按实际完成工程量的50%结算给乙方,其损失由乙方全部承担。

六、材料管理工作

1、乙方施工中对工程事宜要及时与甲方沟通,如需甲方提供材料到场必须提前7天向甲方申报,由甲方项目负责人审核后办理。

2、乙方必须参加甲方加强材料管理,杜绝浪费,若造成浪费,由乙方按实赔偿。

3、材料节约或超耗奖、赔办法

①乙方应在确保工程质量的前提下,狠抓材料节约(乙方参与甲方共同对进场材料进行验收,现场用料以量考核,最终以与建设单位结算的量与价核算)。

a、如节约,甲方奖励乙方节约部分的20%。b、如超耗,乙方赔偿甲方超耗部分的20%。

②木方及模板材部分不定材料好用指标,但乙方必须注意材料节约,若造成浪费,乙方负责照价赔偿。

七、履约保证金

乙方在签订施工合同前,向甲方缴纳万元履约保证金,工程主体封顶退万元给乙方,工程竣工交验并达到约定质量标准,将余下万元履约保证金退还给乙方(无息)。

八、临时设施问题

1、生活、帮区域临设

①乙方生活区必须按甲方指定场地搭设,所有生活区临时设施、办公用房、生活用房、照明设施均由乙方承担(包括蒸饭箱、热水器、食堂、宿舍、厕所等)。

②甲方办公区域和乙方生活区的临时道路由乙方负责施工,其人工费、机械费由乙方承担。

③上述临时设施必须是活动板房(材料为阻燃材料),按省文明工地要求建设。

④施工现场的维护墙安装、临时道路及原有道路(因施工需要拆除的道路)修复工作由乙方负责,其人工费、机械费由甲方承担。

九、违约责任

1、甲方做到按合同约定及时付款;如拖延,对实际拖延部分按月息5%补偿给乙方。

2、乙方在确保安全、保证质量的前提下,按时完成施工任务,如有违约行为发生,乙方除仍应继续履行其应尽职责外,并向甲方支付违约金5万元/次,同时承担相关责任。如提前完成,甲方奖励5万元/次。

十、其它事项

1、乙方本人及乙方的施工员、安全员、质检员(以及特殊工种必

须持证上岗)以及各工种负责人必须坚持在施工现场管理,如有特殊情况离开现场,必须向甲方书面请假。如有违反,每发生一次罚款2000元。

2、塔吊覆盖不到位的部分,其相关材料运输的二次转运工作由乙方自行解决,其费用由甲方承担。

3、安全帽(由甲方指定品牌、颜色、做到全场统一)等个人安全防护设施由乙方自备。

4、塔吊司机和人货电梯及所有机械操作工由乙方负责安排操作人员及信号人员,其人工费由乙方承担。塔吊、人货电梯司机工资由甲方承担。

5、乙方食、宿自理,临时用房必须是活动板房(材料为阻燃材料)按省文明工地要求建设。

6、乙方生活区的水、电费由甲方承担。

7、施工中的所有清理工作和费用均由乙方承担。

十一、其他约定

1、本合同未尽事宜,双方可另行协商签定补充协议。

2、本合同履行中如双方发生争执,应友好协商解决,协商不成可向江苏省高邮市人民法院提出诉讼。

本协议一式四份,同等生效,工程保修期满,结清账目后自行终止。

甲方:乙方:

代表:代表:

2014年月日 签订于高邮

劳务分包合同 篇2

劳务发包人(全称):(以下简称甲方)

劳务承包人(全称):(以下简称乙方)

双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定,为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任,经双方协商同意签订如下协议。

一、工程概况:

1.1、工程名称:

1.2、工程地点:

二、承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据:

2.1、承包方式:本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包,即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工,要求乙方承包队伍,主要工种必须要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

2.2、承包内容如下:

机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容,还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。

2.3、合同形式:本合同采用固定单价合同形式,以下均按此形式理解;

2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下:

2.5、工程量结算依据:高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高,计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积,以立方米计算。

2.6、本工程暂定总价万元(大写人民币:元整),待工程结束后按实结算。

三、双方一般权利和义务:

3.1、发包人职责

3.1.1、提供合格的施工机械,施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底,

3.1.2、负责与上级部门的联系,为乙方顺利施工创造外部条件

3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施,吃饭由乙方自行解决。

3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责),保证道路的畅通和必要的施工场地。

3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零

3.2、承包人职责

3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作,确保工程按时、保质完成。

3.2.2、乙方委派为驻现场代表,全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组,组织现场施工。

3.2.3、在施工过程中,按甲方的要求做好施工记录,并交甲方统一汇总装订成册。

3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场,保证工程及时完成。

3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于

3.2.6、饮食由乙方解决,劳保用品由乙方解决。

3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的建议;不得在工

四、协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准):

开工日期:

竣工日期:

协议工期总日历天数:

乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员,确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期,除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外,则由乙方全额赔偿总包所罚款项。

五、工程质量:

5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求,质量等级为合格。

5.2若工程质量评定为不合格,由乙方负责返工修理直至合格,其返工的经济损失由乙方承担。

六、付款方式:

七、质量保证金

证为保协议的严肃性,本工程保证金为总劳务款的%,待开挖完毕经验收符合质量要求,当天退还押金,若不符合本规定,按5.2条款处理。

八、争议的解决方法:

双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决:

8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

8.2、向人民法院提起诉讼。

九、附则:

9.1、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

9.2、本协议双方签字盖章后生效,工程尾款结清后终止。

甲方(盖章):__________________

乙方:_________________________

代表人(签字):________________

身份证号码:__________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

劳务分包合同 篇3

承包人:(简称甲方)

劳务分包人:(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;

二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。

三、劳务报酬

1、本工程的劳务报酬金额约为;

2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。

四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款。

进场施工时间以甲方通知为准,施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误,工期顺延。乙方应在保证质量、安全的前提下,科学、合理的组织施工,按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期(如乙方人力不足,下雨天无工人;该加班而不加班;施工机械设备经常坏损而无备用者),所产生的经济责任由乙方承担,按每延误1天罚款500元迭加,每次罚款不低于1000元。

五、质量标准

1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;

乙方应充分熟悉设计施工图纸、施工操作规范、施工图集等,正确理解设计施工图意图,所制作安装的梁、板、柱、墙,钢筋规格、尺寸、钢号应准确,位置无误,每施工完一个步骤,必须首先进行自检。应注意钢筋接头位置、箍筋间距、焊接质量,预留洞口位置尺寸等。不符合施工要求的立即整改。确保一次性检查合格。具体操作参见钢筋制作安装安全技术交底。

六、施工验收及工程量的确认

1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

七、双方责任和义务

甲方责任和义务(一)

甲方完成乙方施工前期的下列工作:(1)在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:(2)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底;4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;

乙方责任:应严格履行合同约定,遵守国家现行的法律法规,自行组织能满足施工需要的熟练工及配合工。班组正式进场后,向项目部提交所有操作工人身份复印件一份(建立三级教育卡和办理保险用),以及电焊工(特种作业人员)上岗证复印件(备案)。对班组操作人员进行安全知识教育。每次施工放线,乙方必须委派一名工人配合。自行负责剪力墙、柱等钢筋的临时支承架搭拆。保证工程质量及按时完成施工任务。乙方必须无条件接受项目部管理人员的安排指挥,否则以违反施工现场的管理规定论处,每次罚款不少于500元。乙方自备能满足施工用机具,如电焊机、竖焊机、闪光对焊机、断钢机、弯曲机、调直机、切割机、断线钳、扳筋钩、箍筋制作用手扳以及焊条、焊药、绑扎丝、砂浆及塑料垫块等普通材料和劳保用品,如安全帽、安全带、水鞋、雨衣、绝缘手套等。正式施工前一个星期向项目部提交钢筋计划明细(分楼层),计量力争准确。每次施工后,剩余钢筋应及时清检并按指定地点进行分类堆码整齐,在下次施工时搭配或分部位使用。否则,项目部安排人员收捡,甲方将按收集数量,按市价折合金额处以罚款。乙方自行负责塔吊等无法施工的场内二次运输。

乙方责任和义务(二)

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责;6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

甲方根据乙方的实际完成工程量,±0.000以下按 元/T综合单价,±0.000以上按 元/m2综合单价,结算劳务工资。此单价已综合考虑了其他各种因素,所以不再另外产生其他任何费用,如夜班补助、二次搬运费等。第一次支付劳务工资按总包合同约定,三层主体完成后,结算已完成部分80%形象进度工资,以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80%,于次月15日支付乙方工资。施工中如发生其它零星用工,技工按120元/天,普工按70元/天结算工资,零星用工工资,每月结清。如果乙方施工质量经常受到相关部门及人员的表扬,且达到优良标准,甲方将在总劳务费用外,另加50000元作为对乙方的奖励。工程完成并验收合格,支付到总工资的90%,竣工验收1个月内结清所有余款。

八、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,以乙方递交的结算资料为依据;2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延;

乙方施工人员进入施工现场后,必须遵守甲方的工地管理制度,听从甲方的安排指挥,尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽,高空作业系好安全带。乙方现场管理人员必须按时参加甲方每次召开的工地生产例会,无故缺席者罚款200元/次。场内禁止打架斗殴,如果发生斗殴事件,不论有理无理,均罚款20xx元/次。场内禁止随地大小便,严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准化工地管理,必须随时清捡楼层内剩余钢筋和由乙方自身产生的生活垃圾。如因乙方疏于安全管理,不按安全操作规程施工,所发生的安全事故,费用在10000元(壹万元)以内的,概由乙方自行承担,费用超过10000元(壹万元)部分,按甲乙双方7:3比例分摊。

九、违约责任:由过错方承担违约责任。

十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

十一、合同有效期及份数

1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;

2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。

劳务分包合同 篇4

发包方:_________________

承包方:_________________

身份证号码:_________________

双方遵循平等、自愿和诚实信用原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方的权利、义务,本着平等互利的原则,协商一致,签订本合同。

一、工程概况

工程名称:_________________

工程地点:_________________

建筑规模:_________________

二、工程承包范围和内容

(1)、依据建设方提供的施工图和设计变更的(含正负0。00以下除桩基及土石方工程外的)全部土建(含所有泥土、木工、钢筋工种)工程(含消防楼梯平台及踏步面层装修;内墙柱面抹灰、飘窗抹灰、防水保护层及刚性层、屋面瓦等除外墙以外的所有工作内容。含外墙剪力墙柱对拉螺杆孔扩孔及嵌发泡剂。含填充墙上的空洞预留和拉结筋植筋)。按行业标准要求植筋的,如因乙方操作原因发生的二次检测等相关费用由乙方负责,含施工区域内和料场卫生打扫,施工区域内产生的建渣清运至现场指定堆场。

不含:_________________电梯、消防及送风系统的安装、防盗门、电梯、铝(塑)门窗的安装、金属栏杆的制安、成品烟道的安装,内、外墙保温层和油漆涂料施工、挖孔桩、土石方挖填、平整及捡底。

天棚需打磨,地面需找平的,如果为乙方施工原因造成的`(其他班组交叉施工破坏的,由甲方现场工程师证明不属于乙方责任的除外)由乙方负责人工费及返工材料费;如果为甲方原因造成的,由甲方另行核定费用。

区分内、外墙界面原则是以外墙面、柱按土建图纸进行外墙涂料或者外墙砖施工的部位为界限划分,具体按建设方下发的外墙面施工范围通知为准。

负责楼面墙角部位因平整度出现偏差过大,造成凸出砼的踢打用工。

(2)、人工、劳保、福利费:_________________

1、乙方包本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等。本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等已包括在承包单价中。

2、乙方负责配合安装工程的预埋以及安装后修疤、补洞、线槽抹灰等所有修复工程的工作。(只包项目部通知开始修补的第一次修补)

(3)、机械设备及工具用具:_________________

1、乙方包本工程施工所需要的所有机械、设备等(包括机械进出场、安拆、检测、塔机地脚螺栓和其他等);

2、塔机高度必须满足施工及塔机相互间的安全要求,不再补助其他费用;施工电梯必须在主体完成15层前安装完成并且完成安全检测交付使用,在开工到具备竣工验收条件的时间内不再补助其他费用。(乙方主体验收合格之日起提供三个月给配合单位使用,超出时间按实计收费用)

3、乙方提供承包范围内所有操作需要的抽水机、水泵、上楼的水管和建筑物外100m内、周转材料,施工措施等材料费及租赁费等;(施工场地外及地下降排水除外)

甲方:_________________(以下简称甲方)

乙方:_________________(以下简称乙方)

________年____月____日

劳务分包合同 篇5

发包人: (以下简称:甲方)

承包人: (以下简称:乙方)

甲方将得荣县中学迁建项目 工程(以下简称本工程) 承包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等现行有关法律、法规的规定,结合本工程实际情况,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。

第一条 工程名称:

第二条 工程地点:

第三条 承包方式及承包范围:

1、承包方式:本工程采用纯人工承包方式。

2、乙方承包范围及内容:甲方提供的施工图范围内的本工程内容、设计变更、图纸会审意见及澄清文件(如有时)包含的全部内容。

第四条 工程造价:

1、本工程工程量约为 暂定合同总价为人民币 万元(大写: 元整)。该总价包括但不限于人工费、劳保用品费、管理费、规费、利润等一切费用。

2、在合同有效期内,乙方必须在规定工期内完成施工图设计的所有内容并交付使用,未按施工图施工而减少的费用在结算时按相应价格扣除。

3、各种施工变更和签证资料必须经甲方派驻的现场工程师、项目经理、造价工程师签字。如未按上述约定办理结算依据及相关手续的,视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动,结算时将不得作为结算依据;甲方项目部人员应配合施工方办理结算相关手续。

4、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知,擅自变更工程的,甲方有权选择以下方式处理:

a、要求乙方停工、恢复到擅自施工前的状态,赔偿因此造成甲方损失,乙方拒绝停工继续擅自施工的,甲方可以解除合同;

b、甲方接受乙方擅自施工的工程,但乙方擅自施工的工程不计算工程量,不进入结算工程量,甲方不支付价款,该价款视为对乙方的让利。

5、若有变更增减某工程项目,则增减工程量经甲、乙双方核定后确认,最终以甲方的审核结果为准,其计价方式如下:

(1)在施工过程中因设计变更(技术核定)、现场签证等引起的工程造价增减,按合同价进行计价,经甲方确认后纳入工程进度款中支付。

第五条 工程付款:

本工程工程进度款分楼栋根据工程完成形象进度计算支付,具体付款阶段如下:

1、工程预付款

本工程不存在工程预付款。

2、工程进度款按月支付,每月15日由乙方提交上月15日至本月15日的月形象进度报表,经甲方审核确认后每月30日前支付本月完成工程产值的 %。

3、单项工程竣工验收合格后,支付至合同总价的 %;

4、单项工程通过验收并完善存档资料双方办理结算,结算办理完毕后1个月内,甲方支付至合同结算金额的95%。

5、余结算金额的 %作为本工程的保修金,本工程质保期两年。自单项工程验收合格之日起计算期满两年无任何质量问题,甲方1个月内退还乙方结算金额5%的保修金(保修金不计息)。

第六条 合同工期:

1、具体开工时间以甲方通知为准,总工期为 日历天。如因不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工,经甲方书面认可,工期予以顺延。

2、工程竣工须同时具备以下条件:

(1)按时保质地完成设计图纸和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容。

(2)配合完成合格的、完整的、满足城建档案要求的技术档案和施工管理资料全套。

(3)经设计、施工、监理等单位的检查符合验收规范并通过验收。

3、乙方应按合同约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

4、重大设计变更(如结构体系变更)等影响工程进度,发生上述情况的5天内,乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理意见。乙方逾期不提出报告,则视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期;甲方对报告不予确认也不提出处理意见,则视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认,现场的书面签认只作为延长工期的依据,不能作为要求其他任何经济补偿依据。

第七条 材料供应

1、本工程的材料均由甲方提供。乙方自行购买生产时的工具和劳保用品。

第八条 工程质量

1、达到国家有关施工质量验收规范要求,保证通过验收。

2、乙方进场施工的各类上岗人员必须持证上岗,管理人员和技术人员经甲方认定后,不得随意更改且必须保持随时在现场蹲守,如请假必须向甲方请假并取得同意。

3、按照国家及地方政府现行标准及规范,施工质量达到合格标准,负责配合总包单位的验收通过。

第九条 甲方的权利和义务:

1、协调提供施工场地,使乙方具备施工条件;协调场地供乙方搭建生活、办公、库房等临时设施。协调土建单位提供施工临时水、电接口,保证施工需要。

2、甲方应在合同生效后向乙方提供施工图纸一套。

3、甲方按本合同第五条的约定向乙方支付工程款。

4、确认乙方各阶段施工进度,审核乙方月形象进度,按合同约定支付乙方工程款。

5、 配合乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更(技术核定)发放、签证收方办理。

6、 配合现场协调管理,监督并检查工程质量、进度,验收隐蔽工程,签署验收合格报告。

7、在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进行施工时,勒令乙方暂停施工,并在乙方整改完毕并提出报告后进行审核和批准复工。

8、本合同约定应由乙方完成的工作,若乙方拒绝完成或不按合同要求完成,甲方有权安排其它单位完成,所发生的费用从乙方工程款中扣除。

9、因乙方施工质量及工期达不到合同约定标准,则甲方有权终止合同,并按本合同规定追究乙方责任。

10、甲方驻工地代表: 联系电话:

第十条 乙方的权利和义务:

1、乙方必须严格按设计要求、施工规范和安全技术操作规程的规定施工,并完成本合同约定的全部工作内容,按相关主管部门要求,作好施工现场的施工管理工作。因乙方原因造成的质量事故、安全事故概由乙方承担一切经济责任和法律责任。

2、乙方须在签订合同后交纳合同价5%的履约保证金,即:人民币 万元,该履约保证金作为乙方对本工程的质量、工期的保证,甲方在乙方完全完成承包范围内的工程且竣工验收合格后返还保证金,如未能按时保质(非抗力除外)的完成承包范围内的工程则不退还保证金。

3、乙方应按本合同约定的工程范围、内容和工期要求,编制施工组织设计、施工措施计划,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

4、乙方应在本合同生效后及时组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场,按施工总进度要求组织施工。

5、乙方须负责为乙方人员办理保险。并对所有进场人员进行安全教育。

6、乙方须按国家有关规定文明施工,并须在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。施工现场必须按四川省标化工地管理标准执行。

7、乙方须按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并须采取有效措施防止工地附近建筑物和居民生命财产遭受损害,并尊重当地的风俗习惯。

8、乙方应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按相关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。

9、乙方在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

10、乙方应在竣工时及时完成工地清理、人员撤退。

11、乙方项目经理: 联系电话:

第十一条 工程保修:

本工程免费保修期为壹年。自建筑工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收后,工程保修按国家有关文件规定执行。保修期内,乙方在接到甲方通知 小时内到达现场,一般质量问题的维修在48小时内修复完毕,大型维修修复完毕并恢复正常的时间由甲、乙双方现场确定。乙方在48小时内未维修或未明确答复,甲方可自行安排维修,产生的费用在质保金中支付,若质保金不足以支付时,乙方应在接到甲方通知后7日内补足,否则,乙方将承担每天 %的罚息。若发生紧急抢修事故,乙方须在接到通知后,24小时内到达事故现场抢修。 在保修期内,质量问题、非人为损坏等问题均由乙方免费维修;人为造成的损坏,由乙方维修,乙方只收取材料成本费;若损坏责任不明,乙方应先维修,修复后再由乙方举证明确责任人。保修期满后,乙方按上述要求提供维修服务,维修只收取成本费。

第十二条 工程资料:

按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原则,各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐蔽资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写准确、详尽、签字齐全。竣工资料除上述内容外,还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等,并提交完整档案资料贰套给甲方(其中:竣工图两套、各种设施、设备的说明书、合格证、保修书竣工资料两套)。乙方应该积极配合甲方完成以上资料。

第十三条 施工协调、配合:

1、乙方进场后必须服从甲方的管理和监理单位的监督、管理,如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工顺序、环境保护等。

2、乙方应配合总包管理,对分包的工程承担全部责任,配合各专业分包的施工、及时解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的问题,确保整体工程按期竣工,并达到一次性交验合格。

第十四条 施工安全:

1、乙方须建立施工安全责任制,经常进行施工安全教育和安全检查,坚决做到无事故施工。从制度上、条件上、措施上、管理上杜绝一切大小事故的发生。若因乙方原因发生安全事故,经济责任一概由乙方承担,其他责任由责任方负责,甲方有权追究乙方由此而给甲方造成的损失。

2、乙方所有进场的特种作业人员和所有作业机械都必须执有有效合格作业许可证书,严禁无证或执失效证的人员或机械上岗作业。如由此问题发生的安全事故,甲方有权追究乙方的责任,并承担由此造成甲方名誉和经济损失的责任。

3、乙方应办理完善各项保险事务,增强预防和抵御安全事故发生的能力。

第十五条 违约责任:

1、乙方不得以任何理由单方面终止合同(因法定不可抗力因素造成合同无法履行除外),否则,乙方须支付本合同合同价款的5%的违约金并承担由此给甲方造成的全部经济损失及相应的法律责任。

2、质量违约:因乙方原因致本工程质量未能一次验收合格,或工程质量、材料、产品、配件等质量或效果等未达到规范要求、设计要求、本合同约定要求等,乙方除按国家规定无条件返工或整改至达到约定及法定要求,并且验收合格外,另按本合同合同价款的5%向甲方支付违约金,并赔偿甲方所有损失,工期不顺延,且甲方有权终止本合同;若因此导致甲方延期开业或延期交房或造成其它经济损失,乙方还须承担全额赔偿责任及法律责任。

3、工期违约:

1)因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方须向甲方支付违约金,每延误一天,支付违约金 元/天;延误超10天,按 元/天支付违约金;延误超20天,按合同总金额的 %支付违约金(如给甲方带来的实际损失超过该金额,则按实际损失赔偿)。

2)若因甲方原因造成本工程停建、缓建超过10天以上的,甲方应向乙方支付停工期间的设备使用费及守护人员工资。

4、乙方须按规范要求、工期要求及相关职能部门的要求,及时进行隐蔽工程、中间工程以及子分部工程的检查、验收,若因乙方原因未能及时进行检查验收,影响到工程下道工序的按时进行或工程竣工验收,乙方按本合同合同价款的2%向甲方支付违约金,若违约金金额不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还须承担因此给甲方造成的全部损失。

5、乙方须严格按本合同约定执行,若乙方未按约定进场计划进场施工,或无法按期完成,或对出现的质量问题无力返修,或对承包工程消极滞工,有拖延,或不能与交叉作业施工单位协作配合等乙方未按合同约定履行义务的,并在甲方要求的整改时间(10日)内仍不履行、不纠正的,甲方有权另请其他施工单位施工,费用按市场价格执行,由此产生的各种款项和费用及因此造成的一切损失均由乙方承担,且甲方有权终止合同履行,同时乙方须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金。

6、如乙方在实际施工中所使用材料的规格、型号、品质等低于本合同要求,或单位用量小于或少于国家规范要求,则乙方须向甲方支付本合同合同价款的10%的违约金,若由此造成工程质量问题或安全事故等,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方和其他第三方造成的全部损失。

7、保修期内出现质量问题,若乙方不能按本合同约定履行义务,甲方可拒付工程保修金,并追究乙方本合同合同价款的'5%的违约金;且视为乙方认可甲方可另请其他施工队伍修复工程质量问题和缺陷,并由乙方承担甲方组织修复工程质量问题和缺陷的费用及管理费(管理费为修复费的50%),以上违约金、维修费、管理费等,甲方可采用合法手段向乙方追讨。

8、因材料产品质量问题、施工质量问题等乙方原因造成的人身伤害、财产损失及安全、火灾等事故,或经济纠纷、损失等,乙方终身承担损害赔偿责任和全部经济及法律责任。

9、凡因乙方违约,甲方终止本合同的,乙方除按上述约定承担违约责任,须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金外。还须退还甲方已支付的所有款项(扣除质量合格、满足甲方设计要求的已完工程量的工程款部分)。

10、非乙方原因造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。

11、违约金的扣除方式:乙方执行本合同过程中若出现违约行为,则甲方在支付乙方工程款时有权按本合同约定扣除乙方应承担的违约金及赔偿金后,再将差额部分支付给乙方;若乙方剩余工程款不足以支付违约金和赔偿金,则甲方可停止支付乙方工程款,并且乙方须在甲方通知后的10日个工作日内向甲方补足违约金和赔偿金。

第十六条 其它

1、本合同签订后,甲、乙双方在本合同签订前形成的与本工程相关的文件资料(包括邀标文件、投标文件在内)均作废。

2、如因政策、市场及其他不可抗力因素造成本工程停建、缓建时,甲方有权单方解除本合同,乙方不得因此而向甲方发生任何形式的索赔行为。

3、本着经济实用的原则,乙方有义务为甲方提供合理化建议。

4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

5、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不能一致时,由合同签订地人民法院管辖。

6、甲、乙双方有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准,本合同中约定的通讯地址如任何一方有变化,须互相书面通知。

7、乙方施工用水、电由乙方自行安装,并承担水、电费。

8、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,均具同等法律效力。

9、争议解决方式:甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不能一致时,由合同签订地人民法院管辖。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务分包合同 篇6

发包人(全称):

承包班组(全称):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合同事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称:

1.2 工程概况:

1.3 分包工作范围内容:

第二条 作业人员

承包班组根据工程所需向发包人提供作业人员共名。

第三条 合同工期

开工日期:

完工日期:

第四条 合同价款

按钢筋配筋单数量确定承包价

第五条 合同价款的结算和支付

5.1 发包人应于每月确认并共同履行书面结算手续。

5.2 工程交工后

5.3 合同价款的支付

合同价款分期支付:___。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工:发包人、承包班组必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:

发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方就采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:

第七条 工程质量、验收与保修

7.1 工程质量应达到设计图纸要求约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.2 承包班组必须按照国家规定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包班组应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.3 对本工程的质量标准,文明施工标准,双方约定如下:

第八条 文明施工

8.1发包人、承包班组应严格执行北京市人民政府颁发的"施工现场管理暂行规

第九条 材料机具供应

9.1 本工程由发包人提供的机械设备为: 承包班组自备的工具为: 双方确认防护用具:

9.2 由承包班组自备的工具须其自行带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。

9.3 承包班组应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点、履行书面领、还手续,对借用的.发包人的工具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

9.4 对工程材料机具的使用、维护和材料的使用规定作为本合同附件(四)。

第十条 发包人的权利及义务

10.1 负责组织施工检查、验收,监督承包班组的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事条。

10.2 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包班组在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包班组进行整改。

10.3 负责组织工程的验收工作。

第十一条 承包人的权利和义务

11.1 承包班组对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工作年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁,并有身份证明的合法公民。

11.2 承包班组需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件(三)。

11.3 承包班组必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

11.4 承包班组确认管理、协调工作。

第十二条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

第十三条 本合同未尽事宜可经双方协商后列和其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 本合同一式两份,复印无效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

劳务分包合同 篇7

甲方:

乙方:

依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行.

2星材料和辅助材料由乙方自行采购,乙方采购的材料进场前应向甲方提交生产厂家出具的质量合格证书并提供样品进行检验,经甲方检验合格后方可进场使用;在使用过程中乙方应按规范关于材料检验批次要求及时通知并配合甲方完成取样检验工作;

第一条 工程概况及承包方式:

1. 工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼

2. 工程地点:乌海市海渤湾区地质花园

3. 承包方式:劳务合同(包工不包料)

4. 工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.

乙方应在接到图纸后7天内和每月25日分别提出由甲方供应的材料、设备、构配件需用总计划和下月需用计划,甲方经审核后应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间及时组织货源交付乙方;乙方应及时验收并办理领料手续,妥善保管,合理使用;

5. 分包工作期限:

开始工作日期:20xx年8月25日,结束工作日期:20xx年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰 乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:

8。本工程所需的所有机械设备均由乙方根据施工实际需要自行配置,但必须能满足业主及甲方的强制性要求及施工需要;保持机械设备状况良好。

第二条 乙方及其参加施工人员的条件及要求:

1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、 职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。

2. 乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天。

8。乙方对本合同中约定应由自己采购及租赁的材料或设备因管理能力不够、不熟悉当地环境等需要甲方代为采购或租赁时,应以书面形式向甲方提出申请,甲方按实际购买或租赁价格加收5%的管理费用列转乙方使用。第十九条工程款支付

3. 乙方进场人员应保持相对稳定,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,且该施工人员必须退场。

9。2。乙方在各分部分项工程施工完毕后,对完成的工程量应及时进行汇总,填写《计量计算单》一式两份并附上相应的施工原始资料报送甲方,甲方3天内组织相关人员进行验收并完成已完工程量的签认,经项目经理签发并返还乙方一份;当验收结果不能达到本合同约定的质量标准时,乙方应及时按规范有关要求进行返工处理,因此增加的费用由乙方承担;

4. 在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。

2当工程进展过程中因工程实际需要发生合同外施工项目或需要乙方提供零星用工(机械)等。乙方应服从甲方的安排给予施工或提供,甲方经办人员应在该合同外项目施工完毕或零星用工(机械)使用完毕后3天内填写《零星工程(用工)签证单》一式两份,上报项目经理签发后返还乙方一份,乙方有义务提醒甲方经办人员及时填写签证单;甲方项目经理在该合同外项目施工完毕或零星用工(机械)使用完毕后7天内没有接收到《零星工程(用工)签证单》时,视为乙方已经放弃该权利并不允许再次申报。

第三条 分包范围、合同价款

1. 分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。

3乙方在每月26日将上月26日至本月25日内经甲方项目经理签发的《计量计算单》和《零星工程(用工)签证单》统计汇总后填写《工程进度款支付申请报表》上报甲方。如截止到该月月底甲方仍未收到乙方上报的《工程进度款支付申请报表》则视为乙方该月无符合计量的已完工程量并不允许再次上报;2。

2. 合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。

3. 2.1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。

9。

2.2 上述单价均为优良价,与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩,其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款5%,任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。

9。。6治安费、卫生费、水电费、暂住户口费、计划生育管理费、养老统筹金等向有关管理部门缴纳的费用由乙方承担,如甲方代缴,从乙方工程进度款中扣除;

第五条规定结算与支付单价按下列方法执行;

(1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行;

(2)无参照价格的双方按实际价格协商确定:

第四条 工程量的确认

1、 劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。

3乙方未在19。3。1款约定的时间内上报工程结算报告书的。

2、 因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。

第五条 工程款结算与支付

1、 结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后。

9。。4单只经甲方项目经理部初审的结算书不作为确定结算额的依据,只有经过甲方项目经理部初审、法务合约部复审、总经理签发的结算书才作为确定结算额的最终依据。

2、 工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。

9。工程款支付方式:按双方约定的时间通过银行汇款到合同中指定账户。

3、 若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1.5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。

9。本合同工程量清单综合单价不含营业税、城市维护建设税、教育费附加;甲方向乙方支付工程款的同时。

4、 若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。

2乙方应将甲方支付的工程款专项用于所有发生在本工程中的人工、材料、机械费用的支付。乙方在约定的工程款支付时间之前应向甲方提交付款申请及用款计划;

5、 乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任。

。4甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租等费用时,在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付,乙方应予认可。

6、 对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。

2。乙方在首次民工进场后10天内或在施工过程中需增加使用的民工进场后10天内应向甲方提供民工花名册、用工协议、民工身份证复印件及特殊工种操作证复印件(原件需提交甲方核查)。

第六条 工程质量环境和职业健康安全生产要求

1、 甲乙双方必须认真贯彻执行有关质量、环境、职业、健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度,乙方必须服从甲方的统一指挥。

2甲方支付给乙方的工程款项在任何条件下均应视为优先支付乙方民工工资的款项。乙方收到甲方的任何工程款项;均应无条件优先支付相关的全部民工工资,当甲方发现乙方收到款项后7天内仍未支付民工工资时。

2、 乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现性的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量平定标准》及甲方质量管理体系要求,以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据,精心组织施工。

乙方应根据甲方施工组织设计总进度计划按时提供年、季度、月施工计划,经甲方批准后严格实施;

3、 乙方必须确保按甲方要求的施工进度,保证工程质量达不到甲方要求,造成返修、返工或其他损失,乙方必须承担所有费用。

3。为确保工程质量达到合同规定的等级,从每期应支付给乙方的工程进度款中以5%的比例扣留质量保证金;

4、 对乙方原因造成的材料浪费、返工等费用全部由乙方承担。

5、 甲方应想乙方提供必要的安全保护措施,提出明确的安全生产要求,进行监督检查,劳动安全保护用品由乙方自备并已确使用。

3。缺陷责任期间乙方应在接到缺陷修复指令起7天内派人对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复;乙方在缺陷修复施工过程中,应服从管养单位的有关安全管理规定。

6、 乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理,建立安全生产保证体系,认真贯彻执行安全生产的有关规章制度,对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育,督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。

3。3乙方未在3。2款中约定的时间内执行指令,甲方有权雇佣其他人从事这些工作并支付报酬,因此产生的所有费用由乙方承担,从应支付给乙方的质量保证金内支付,不足部分由乙方支付。

7、 乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施经甲方批准和实施。

本合同工程保修期为年,自业主签发缺陷责任期终止证书之日起计算,在保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复;

8、 施工中因乙方违反上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

5。该履约保证金在甲方收到业主签发的交工验收证书并返还相应的履约保证金时7天内返还乙方;当乙方未能履约或在履约过程中违背本合同约定的责任和义务时。

第七条 双方职责

(一)甲方职责

1、 甲方按时提供施工图纸,及时提供施工现场所需的材料、设备等,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。

5乙方必须加强自身队伍建设。避免信访、投诉、追讨工资等有损甲方信誉的事件发生,如发生类似事件。

2、 负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。

3、 检查隐蔽工程,办理各项签证及工程验收结算工作。

(二)乙方职责

1、 乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同,按甲方要求组织合格劳动力进场,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同。

6。协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议,凡涉及到甲方经济责任内容时,乙方有义务报甲方单位确认并加盖与本合同一致的印章后,方可作为合同的组成部分,产生相应的法律责任;

2、 服从甲方的统一指挥,遵守甲方在质量环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加。

6。在本合同履行过程中,甲方有权要求乙方根据总体进度计划调整施工速度,如乙方不能满足总体进度计划的要求。

3、 严格按甲方质量管理体系要求,施工图和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后能进行下一道工序施工。

7。双方在本合同执行过程中发生争议,应本着友好合作的态度、实事求是的原则协商解决;

4、 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容,施工场地的检查,隐蔽工程验收及工程竣工验收等。

8。合同生效日期:在合同“(公章)”

第八条 材料、机具供应及管理

1、 乙方根据实际需要提出材料、设备等需用计划,经确认后,甲方根据需用计划进行采购。

2、 甲方提供所需材料,乙方均需要办理领料手续,乙方应妥善保管、合理使用,不得大材小用,长材短用,丢失、损坏或浪费,否则甲方按够入价加倍扣罚,并在本月进度款中扣除。

合同失效日期:工程完工办清财务手续后,除工程缺陷修复及保修事项外其余条款失效;完结工程缺陷修复事项,缺陷责任期满,付清质量保证金后。

第九条 本着友好、互利互惠的原则、甲乙双方共同履行好合同,如因不可抗力或因建设单位原因等造成工程停建或缓建、致使合同无法履行的,合同自动失效,甲方根据乙方已完工程进度进行估算并支付工程款,甲方不在补偿乙方其他任何损失。

甲方有权对乙方处以合同价款的违约处罚,因此致使民工闹事等造成不良社会影响或致业主不满时,甲方有权加大倍进行处罚;甲方有权单方终止本合同的继续履行并不予返还履约保证金;解除合同时,乙方应无条件在天内撤场,其剩余工程尾款作为违约处理,甲方有权不予结算。

第十条 履行违约责任

1、 乙方必须保证达到甲方提出的总工期及分段工期要求(建设单位原因除外),因乙方自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付违约金1000元。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,(以下简称为?发包人?)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为?总(分)包合同?)?

2、 由于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求,甲方将按照本合同第六条规定进行处理,或有权随时单方面终止合同,并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准。

质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定?等级。

3、 乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架斗殴现象,否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付5000~10000元违约金。

工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)。供劳务分包人查阅,当劳务分包人要求时。

4、 乙方不履行或不按约定履行合同义务时,乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失,延误的乙方工作时不予顺延。

工程承包人义务10。1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

第十一条 双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

具备开工条件的施工场地交付要求为:

1、 单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同;

2、 调解要求停止合同工作且双方授受;

3、 仲裁机构要求停止合同工作;

4、 法院要求停止合同工作;

第十二条 其他

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。双方法定代表人或法人委托人签字盖章后生效。

甲方签章: 乙方签章:

负 责 人:

合同签定地点:

合同签定时间: 责 人: 年 月 负 日

劳务分包合同 篇8

9.1 甲方的一般义务和责任

9.1.1 交底。

9.1.2

9.1.3 ,完成应由甲方承担的施工准备工程(主要为水、电、通讯等施工管线,主要交通干道及公共道路),并提供给乙方使用。

9.1.4 在(约定时间)按有关规定向乙方提供现场测量控制点。

9.1.5 负责整个施工场地的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间

9.1.6 按国家有关规定负责统一监管本工程的安全文明施工;负责审查乙方采取的环境保护措施,并监督其实施。

9.1.7 按规定主持和组织工程的竣工验收。

9.1.8 承担本合同条款中规定的其他一般义务和责任。

9.2 乙方的一般义务和责任

9.2.1 完成施工准备工作。

9.2.2 认真执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,乙方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。

9.2.3 按有关规定认真采取施工安全措施,确保工程安全及管辖的人员、材料、设备的安全。

9.2.4 在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

9.2.5 按甲方的指示,为其他人实施与本合同工程有关的工作提供必要的条件。

9.2.6 工程未移交甲方前,乙方应负责照管和维护,移交后乙方应承担保修期内的缺陷修复责任。

9.2.7 在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

9.2.8 应允许甲方、业主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,乙方应提供方便。

劳务分包合同 篇9

甲方: 公司

乙方: 劳务专业工程有限公司

工程名称:

工程规模:建筑面积 平方米, 层

依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,落实责权利相结合的原则, 公司和 公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。

一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,达到竣工验收交付使用。

二、工期: 年 月 日至 年 月 日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提前一天按工程总造价1‰奖励。

三、质量等级:合格工程,若达不到合格,一切经济损失由乙方承担。

四、合同价款: 万

五、甲方负责事项:

1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度,并督促和监督执行。

2、加强对本工程管理力度,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监督和制止酒后作业。

3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理。

4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。

5、强化建筑安全防护用具管理,严格实行建筑安全防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。

6、加强施工现场安全生产、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署,不断完善安全生产、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。

7、按照工程进度,由乙方提前列出书面计划甲方协助做好部分主要材料(三大材)的供给工作。

8、根据工程形象进度,若乙方达不到规定要求,甲方有权暂停工程款拨付,待达到要求后拨付。

9、对工程进度、工程质量、施工安全进行监督,负责工程周期性检查,协助乙方搞好工程验收及质量、安全大检查。

10、对施工现场进行综合性管理,特别加强安全管理力度,杜绝违章指挥及违反操作规程行为。

五、乙方应负责事项:

1、严格执行《中华人民共和国建筑法》、建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例,认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。

2、加强管理,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,确保安全生产目标责任制,认识到位、措施到位、整改到位。与施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产及技术和技能的培训教育,严禁违章指挥、违章作业,杜绝酒后作业。

3、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施及公司和项目部有关文件和规章制度,全面落实执行技术交底及措施,认真做好班组和个人的安全教育工作。

4、确保建筑安全防护用具使用正确、到位。

5、认真贯彻执行施工现场安全生产、文明文明施工管理制度有关规定及上级有关部门工作部署,推进安全文明施工现场的规范化。深入到"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动中去。

6、加强安全施工,抓好工程质量的管理,严格按照施工图纸和操作规程施工,确保工程质量,保证工程进度按合同规定的工期完成。

7、乙方必须服从甲方的领导和管理,执行公司的规章制度,履行签定的劳务分包合同中的内容。

8、要认真对待公司和上级主管部门对工程项目的检查,对检查出来的问题应立即整改,对整改不彻底屡教不改者,应受到必要的经济惩罚。

9、施工期间,乙方应认真执行安全条例和安全操作规程,杜绝安全事故的发生,爱护集体财产,如管理不严造成人身财产损失,全部由乙方承担经济损失及一切责任。

10、在生产期间,因乙方管理混乱而造成的工程质量差、材料浪费、机械损坏等经济损失,由乙方承担。

六、特别约定:

1、本工程双方定为无重大伤亡事故工程,乙方必须按照国家现行规范、规程、标准及上级有关文件规定要求,做到安全文明施工,否则所造成一切伤亡事故的损失及由此引发一切刑事责任由乙方自行承担,并接受公司的处罚决定。

2、对施工现场安全文明施工差、不服从管理、存在严重安全隐患,甲方视情节轻重有权给予必要的经济处罚。

3、因乙方施工质量低劣,违反国家规定、标准、规范引起用户上访投诉所发生的一切后果由乙方自行承担经济及刑事责任,并接受公司的处罚决定。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签订之日起生效,甲乙双方未经同意,不得擅自更改,否则后果自负。

以上事项有未尽事宜,甲乙双方协商另立补充协议,同本合同具有同等法律效力。

甲方: 代表人签字:

乙方: 负责人签字:

年 月 日 年 月 日

"劳务分包合同"延伸阅读