景观施工合同

经过栏目小编反复整理筛选我们最终推出了最新的“景观施工合同”，希望本次交流能够对你有所帮助。在我国人民法律意识的普遍提高的今天，合同对于合作双方的约束力不可忽视。合同的签订主要的作用是为了保障双方合作权益。

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、工程承包范围

软景：种植土、绿化和种植。

硬景：园建施工(含部分结构、水电安装、铺装)、景观铺装工程

本工程承包范围与周边标段或市政的工程承包范围内容有争议时，以发包指令为准。

三、承包方式：

包工包料

四、合同工期

合同完工时期为月月日

五、合同价款与调整

本工程合同总价暂定为万元整(小写：元)，其中绿化种植工程(不含种植土)一次性定价为整(￥元)(工程量清单见合同附件1)，其它工程暂估造价整(￥元)。合同结算及价款调整按如下条款执行：

1、绿化种植工程中绿化种植苗木数量发生变化时，综合单价按附件1，该项合价根据数量按实调整：

2、绿化种植工程中苗木规格、品种调整时，承包人组价报发包人审核同意;

如双方不能达成一致意见，发包人可自行选择苗木并签定确认购买价格

(到施工现场价)。调整苗木的综合单价按购买价格乘以费用系数，其中胸径不小于15cm的乔木系数为1.3，其它苗木系数为1.25。承包人对移植前苗木质量进行检查，合格苗木由承包人负责购买并承担保修责任。

3、绿化种植黄土综合单价为10%有机肥)，种植耕植土(发包人提供土源)综合单价16.55元/立方米。土方造价=(综合单价×完成方量)不计入总价下浮。

4、园建工程结算按《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(20____)及《浙江省建筑工程预算定额》(20____)及相关额定，三类取费总价下浮8.6%(园建工程取费标准见附件)。

5、安装工程结算按《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》(20____)、《浙江省建筑安装工程费用定额》(20____)及相关规定，四类取费工程总价下浮5.6%(安装工程取费标准见附件)。

6、花盆、雕塑、桌椅等简单安装的成品部件，承包人提交部件数量及报价清单、样板或照片，发包人进行核价。作为独立费计税不计费，不计入总价下浮。

7、塑

时光荏苒，光阴似电，最后一个阶段的工作即将结束，这段时间的工作开始收尾了，我们需要开始收集整理工作总结的相关素材了。能够丰富自己的专业知识，解决问题。你知道工作总结的模板是什么样的吗？为此，小编特意呈上“景观施工合同(模板十一篇)”，仅供参考,欢迎大家阅读本文。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方经过友好协商签约本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：一期(二标段)景观工程。

2、建设依据：甲方提供的该项目工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。

3、工程地点：

4、工程内容：

客土更换、苗木移植、园林土建、配套电气、给排水、施工范围内其他园区配套工程井盖调平、水系、道路铺装(除园区主路外)工程、与其他已完工程的衔接及施工图纸所包含的其他全部内容。

项目范围：详见《园林工程界限图》

5、设计单位：

6、开工日期：以甲方批准开工报告为准。总日历日期80天，大型乔木可以采取冬植(不予进行价格调整)。

7、质量等级：合格。

8、合同价款：三佰伍拾万元整(￥：3，500，000.00)含税包死价。 其中绿化工程139万元，其他土建工程等211万元。以上价格所依据的招标图纸为

第二条 依据

1、依据《20xx辽宁省建设工程取费标准》《20xx辽宁省市政、园林绿化工程消耗量定额》《20xx年建筑工程、装饰装修工程定额》2册。

2、中央景观工程设计图纸，《招(投)标说明书》，甲方要求。

3、投标方编制，招标方核准的工程预算书。

第三条 图纸

1、图纸提供日期：合同签订2日内交付乙方。

2、图纸提供套数：蓝图二套。

第四条 甲方工作

1、保证三通一平。负责与乙方协调安排现场材料、设备堆放;临时施工用房场地划分(甲方不提供暂设及库房)。

2、负责向乙方提供施工用临时水、电源接入点，但水电费用由乙方承担;乙方自备计量表具。质保期设备运行及苗木养护水电费用由甲方负责。

3、负责现场的组织协调。并对工程质量进行监督、检查、验收。

第五条 乙方工作

1、严格执行乙方制定并经过甲方确认的施工计划;

2、严格按设计图纸、工艺要求组织施工;

3、施工过程中，乙方应服从甲方组织、协调工作，尊重监理;

4、施工现场的安全管理由乙方全权负责，施工现场必须满足安全生产文明施工要求，因乙方原因造成安全事故，责任由乙方

时代发展日新月异，合同已经成了工作中不可或缺的一部分了。合同是两个或两个以上的当事人意思表示相一致的协议。请跟随工作总结之家编辑的步伐一起来了解“景观合同”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助！

（以下简称甲方)

(以下简称乙方)

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

三、合同工期：

开工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日

四、 合同价款及付款方式

总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。

五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、各方权力及义务：

1、甲方的权力及义务：

(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

2、乙方的权利及义务：

(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

时间快得如白驹过隙，如日月穿梭，我们的阶段性工作即将结束，此时就可以总结剖析自己的工作情况了。工作总结要作为文件下发，也要存档备查，要经得起历史和群众的检验。我们怎样才能让自己写好一篇工作总结呢？有请阅读小编为你编辑的景观合同12篇，请继续阅读本文相关内容！

一、 名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期：

二、 质量要求、技术条件：

1、 石材各规格对角尺寸正负差为±1.5mm，平行差为±0.5mm，风化度确保40。

2、 乙方给甲方提供的石材要体质保量，严格生产，安装后间缝隙0.5mm，乙方负责安装，具体墓型尺寸见附表。

三、 承接方对质量负责的条件：

1、乙方必须按甲方提供石材及照片严格生产，不得擅自修改，及时按合同数量运往甲方指定地点(施工现场)，并负责全部安装粘贴完毕后，甲方验收，安装验收前造成的损失由乙方自负，安装所需材料由乙方负责。

2、安装后的石材经甲方验收不合格，由乙方负责，并从新更换合格的石材。

四、技术资料、图纸提供办法及保密要求：

由甲方向乙方提供墓型图纸(片)等资料，乙方必须对甲方负责，严格保守商业机密，不得将甲方所提供的技术资料向行业泄密，否则乙方将全部赔偿由此造成的一切经济损失。从货款中扣除 %的违约金。

五、包装要求及运输要求：

木箱、草绳、汽车或铁路集装箱运输，运费、装卸费等一切杂费由乙方承担。

七、验收标准及地点：

甲方陵园基地施工现场，经乙方到货后墓型全部安装粘贴完毕后，由甲方最终验收，验收合格后签发验收单，乙方凭甲方验收单结算。

乙方必须按甲方规定交货时间提前交货，不得延误，如乙方违约每延误一天，按每批合同总价款 %处罚，务必在月 日前全部安装完毕，每拖延一天，罚款 元/天。

十、双方解决纠纷的办法：

双方协商解决，协商不成，诉至银川市中级人民法院，由银川市中级人民法院判决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

工程施工，经双方协商一致，签订本合同。

第一条承包方式：

1.1按承包范围实行包工包料。

1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采