帮工协议书

帮工协议书。

合同对于我们利益的保障是十分重要的。签订合同可以保证双方责任的落实，您是否还在为写一份合同而十分苦恼？工作总结之家小编认真筛选后特别推荐一篇题为“帮工协议书”的文章，阅读本页后你会对相关知识有更深入的理解！

帮工协议书 篇1

帮工协议书

随着经济的发展和社会的进步，劳动力市场的竞争越来越激烈，越来越多的人选择通过帮工的方式获取一定的工作经验和资金支持。因此，在进行帮工时，签订一份《帮工协议书》显得尤为重要。

首先，帮工协议书应包括以下方面内容。

一、双方基本信息

包括帮工方的姓名、证件号码，被帮工方（雇主）的企业名称、地址等。

二、帮工工作内容

明确帮工的具体工作内容，工作时间，工作要求等，帮工方应当清楚自己需要完成的任务，以及工作时间和工作要求，以保证工作的顺利进行。同时，被帮工方应当充分考虑帮工方的能力和实际情况，确保任务的合理性和可行性。

三、工资待遇及结算方式

被帮工方应当明确帮工方的工资待遇及发放方式，包括工资金额，结算周期等。同时，应当约定好工资的支付方式，如直接支付银行账户，或通过现金支付等。帮工方则需认真履行任务，确保按时完成任务，保证自己的工资合法和合理。

四、协议的签署期限

确定该协议的具体签署期限，以确保该协议有效期间内，帮工方和被帮工方的权利和义务得到充分保障。在协议期限到期前，如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议。

以上内容只是帮工协议书的基本内容，双方可以根据实际情况进行适当补充和修改。

在签署帮工协议书时，双方需要注意以下几点：

一、要确保协议的双方真实有效

在签署协议书之前，帮工方和被帮工方应当核验对方的身份证明或营业执照等相关资质证件，以确保合作的正当合规。

二、要明确责任和义务

帮工方应当认真履行协议中约定的工作任务，按时完成任务，并认真遵守工作规定。被帮工方则需要及时支付帮工方的工资，确保工资的合法性和合理性。

三、要保证安全与保密

在进行帮工时，双方需保障安全，确保不会造成人身或财产上的危险。同时，帮工方还需严守商业保密，不得泄露被帮工方的商业机密和重要资料。

最后，要及时更新协议书

在双方合作期间，如有任何情况发生变化，双方应当及时更新协议书并互相确认，以确保合法合规。如协议期限到期，双方如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议书。

总之，签署《帮工协议书》对于保障双方权益和合理操纵帮工非常重要，双方需充分理解和履行《帮工协议书》对双方的权利与义务，以确保合作顺利完成。

帮工协议书 篇2

一、本酒店要求合同期(月/年)，凡来我酒店应聘的员工试用期为3天，试用期内无工资、见习期为1月整,工资面议。若见习期内员工自行离开，工资不予支付。见习期后方可录用为本酒店正式员工。新员工一律收取押金，合同期满后全部退还。

二、新进员工必须服从本酒店安排和调动，并要遵守本酒店的各项规章制度，如有违反和故意闹事者，本酒店视情节轻重处理，严重者送_门处理。

三、见习期内是员工和酒店双方的选择阶段，双方自由选择。如能合作，新员工需签定合同书。

四、新员工被录取后需签定合同书，签字生效后一切按合同办事。合同期内如自己需离开饭店，店方只支付和退还工资和押金的一半。如出现重大事件被开除，工资、押金一律全部不退还。节假日内不允许请假，如有请假者按日工资双倍扣除。

五、员工不在工作时间内，若在外面发生任何意外事故后果自负，本企业概不负责。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为据，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

帮工协议书 篇3

作为帮工，与雇主签订一份帮工协议书是非常必要的。该协议书记录了雇主和帮工之间的所有协议和条件，确保双方的权利和义务得到保障。

首先，协议书应该明确双方的身份和职责。雇主是指拥有一定资金和资源的企业、个人或组织，需要招聘帮工来帮助他们完成一些基础任务。帮工则是指为雇主提供临时劳动力的个人或机构，他们承担了一定的工作任务和责任。

协议书应该列出帮工的工作任务和薪酬。在签署协议书之前，雇主和帮工应当协商确定帮工的工作任务，确定帮工所需要的技能和工作要求。这些内容应当在协议书中详细列出。同时，协议书还应当列出帮工所能获得的薪酬，包括时薪、绩效奖金、餐饮补贴等。

协议书还应该规定帮工的工作时间和工作地点。雇主和帮工应当商定帮工的工作时间，包括上班时间、下班时间、休息时间、工作日以及节假日等。此外，协议书还应当规定帮工在哪个地方工作，确定工作地点和工作环境。

协议书还应该提及有关保险和责任的规定。帮工和雇主应当达成共识，在工作期间如何保障帮工的安全和健康。同时，协议书还应当明确帮工在工作期间遇到任何问题、意外和责任应该如何处理。

最后，协议书还需要对于解除协议及争议解决方法做出规定，如双方出现争议时应该如何解决，解除协议应该如何处理等等。

在签署协议书之前，帮工应当详细阅读协议书的每一条款并向雇主提出问题和疑问。只有双方在充分理解和沟通的基础上签署完整的协议书，才能确保双方权益得到保护，并且避免因为合同纠纷引起的损失。

帮工协议书 篇4

帮工协议书，顾名思义，是指一份明确的书面协议，双方达成共识后共同签署，约定帮工者与发出帮工的人之间的权利义务关系与服务细节。这样的协议在日常的社会交往中十分实用，尤其是在职场与学术领域中特别常见。下面我们将详细探讨这份协议书的具体内容。

一、双方当事人信息

在协议书中最需要注明的信息就是双方当事人的个人信息。这包括发出帮工的人的姓名、身份证号码、电话号码等等，帮工者的信息也同样需要注明。此处的信誓旦旦，目的就是在事后出现任何纠纷时，能够准确的定位到当事人的身份，便于彼此之间的沟通与交流，及时解决问题。

二、帮工内容的书写

帮工协议书中，需要详细列出帮工内容的清单，包括服务的具体内容、时间周期和工作量等要素的规范，此外还需要注明双方同意的价格。在书写时，一定要细致认真地考虑各种细节，确保双方在协议中达成的共识具有明确性和可操作性。

三、费用结算方式

这一项是帮工协议书最为关键的要素之一。约定明确的费用结算方式，有利于避免因为费用分配产生的争议，一定程度上加强双方之间的信任。具体细节可根据双方需求商定，一般包括支付方式、结算时间、形式等等。

四、 决议机制

在协议书中，或许双方出于某些原因会发生分歧，这时就需要一种决议机制，目的就是极负效率地解决纠纷。一般来说，设立一个第三方的仲裁机构，可以优秀地解决此类问题。第三方机构将在双方意见不一致的情况下进行公正、中立的仲裁，以达到妥善解决的目的。

五、协议书签署日期

在协议书的末尾需要注明双方签署日期，此举是为了记录双方签署的时间，方便日后维护与管理。签署日期包含年、月、日，不可随意改动，因为这一日期具有特殊的含义，以备日后查阅使用。

综合来看，一份合规的帮工协议书是一个通而明确的协议。当事人应该根据个人需要认真书写、审慎考虑，协议中的各个要素都需要仔细挑选和确定，以确保协议的透明度和可执行性。若想要避免因为不可抗的法律纠纷而产生不必要的麻烦，协议书就是你不可或缺的法律武器。

帮工协议书 篇5

帮工协议书是指在个人与雇主之间的协议书，明确雇主与帮工的权利、义务和责任。这份协议书是合法有效的，保护了双方的利益和权益。下面将从以下几个方面详细阐述这份帮工协议书的重要性。

1.明确双方的权利和义务

帮工协议书的最大作用是明确双方的权利和义务。在协议书中，帮工可以清楚地了解到自己应该完成的任务，工作期限和薪资待遇等信息。同时，雇主也能够了解到自己对帮工的聘用要求和报酬标准等事项。这样就可以排除双方之间的误解和矛盾，使得双方能够在明确的情况下，更好地配合和互动。这对于员工和雇主来说都是非常重要的，因为这些条款能够保护他们 的权益和利益。

2.保证工作效率和减少冲突

帮工协议书有利于提高工作效率和减少冲突。双方在合作之前就已经明确了工作内容、期限、目标和报酬等要素。因此，工作期间的问题将会得到更好的解决，因为协议书可以作为解决问题的一个依据。这可以帮助双方了解预期目标和时间，并且协助他们按时完成任务和达到预期的成果。提高工作效率会使双方达成目标并且实现合作的最佳效果。

3.保护合法权益

帮工协议书的存在可以保护双方的合法权益。这可以防止雇主虐待帮工，也可以防止帮工对雇主的恶意行为。协议书中确定的条款和惩罚规则是对员工和雇主的保护，帮助预防不安全的工作环境，同时通过对他们双方的行为进行约束，防止他们不忠诚或不诚实地行事。

4.提升信任度和可靠性

帮工协议书被认为是提升信任度和可靠性的极为有效的工具之一。协议中所规定的工作细节和要求可以使雇主更加放心地依赖帮工，这种相互间的信任建立了良好的雇佣关系。这会让帮工感觉到备受赏识，雇主也不会有后顾之忧，更加自信地推进工作。【 工作计划之家】

总之，帮工协议书是非常重要的法律文件，可以保证双方的合法权益，并且维持一个和谐稳定的劳动关系。每一名员工和雇主都有必要签署一份帮工协议书，以保护自己的权益，保证工作效率，减少冲突，提升信任和可靠性。通过精心制定协议书，双方可以创造一个更健康的工作环境，并在此基础上突破目标，获得成功。

帮工协议书 篇6

帮工协议书是指在工作中帮助他人完成一定任务的协议，它是建立在互相信任的基础上，对于工作中需要合作完成的任务起到了重要的规范作用。在协议书中，帮工的双方需要准确明确任务，确定工作方式和时间，并承诺按照协议书的要求执行任务，从而达到互利双赢的效果。

首先，在协议书中需要详细说明帮工的种类。根据不同的任务、时间和工作内容，帮工的种类也不同。例如，当A组需要帮助B组编写一个报告时，双方需要完整地说明这个报告的具体内容、结构、长度和提交时间等细节。明确这些细节可以减少双方的误解，确保合作任务的成功完成。

其次，在协议书中需要确切地说明双方应该执行的工作方式。工作方式指的是如何开展合作及合适的交流方式。例如，如果帮工需要在电话或邮件中交流完成任务的进度，那么在协议书中必须详细说明双方应使用的语言、通信形式及时间安排等细节，以确保双方准确传达对方的意图，避免产生误解。

还需要协议书中详细规定完成任务的时间和进度。确定任务完成时间既要考虑到实际条件，也考虑到任务完成量，因此，在协议书中应该明确任务的完成范围、具体时间节点和目标进度，以及必要时需要更新的时间表。同时，双方也要在任务进度控制中，互相协作、相互理解，共同保证任务的完成。

最后，在协议书中需要明确承诺双方都愿意保持合作的高度积极性，按照协议要求完成任务。这个承诺保证了合作者能够在完成任务的过程中相互尊重，相互支持，克服各种挑战和困难，确保合作方案的可持续性和成功。通过总结、反思和共建等方式加强合作的方式，从而形成互相信任和共同发展的良性循环。

综上所述，帮工协议书对于合作任务提供了关键的规范作用，通过详细说明任务的种类、工作方式、时间和承诺，确保双方执行的是一系列完整、步骤明确的工作流程。随着协议书的逐步完善，帮工的双方不仅能够达成互相信任的共识，也能够形成协作经验及规范流程，提高彼此的工作效率和成果品质，从而实现互利共赢。

帮工协议书 篇7

帮工协议书

随着经济的发展和社会的进步，劳动力市场的竞争越来越激烈，越来越多的人选择通过帮工的方式获取一定的工作经验和资金支持。因此，在进行帮工时，签订一份《帮工协议书》显得尤为重要。

首先，帮工协议书应包括以下方面内容。

一、双方基本信息

包括帮工方的姓名、证件号码，被帮工方（雇主）的企业名称、地址等。

二、帮工工作内容

明确帮工的具体工作内容，工作时间，工作要求等，帮工方应当清楚自己需要完成的任务，以及工作时间和工作要求，以保证工作的顺利进行。同时，被帮工方应当充分考虑帮工方的能力和实际情况，确保任务的合理性和可行性。

三、工资待遇及结算方式

被帮工方应当明确帮工方的工资待遇及发放方式，包括工资金额，结算周期等。同时，应当约定好工资的支付方式，如直接支付银行账户，或通过现金支付等。帮工方则需认真履行任务，确保按时完成任务，保证自己的工资合法和合理。

四、协议的签署期限

确定该协议的具体签署期限，以确保该协议有效期间内，帮工方和被帮工方的权利和义务得到充分保障。在协议期限到期前，如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议。

以上内容只是帮工协议书的基本内容，双方可以根据实际情况进行适当补充和修改。

在签署帮工协议书时，双方需要注意以下几点：

一、要确保协议的双方真实有效

在签署协议书之前，帮工方和被帮工方应当核验对方的身份证明或营业执照等相关资质证件，以确保合作的正当合规。

二、要明确责任和义务

帮工方应当认真履行协议中约定的工作任务，按时完成任务，并认真遵守工作规定。被帮工方则需要及时支付帮工方的工资，确保工资的合法性和合理性。

三、要保证安全与保密

在进行帮工时，双方需保障安全，确保不会造成人身或财产上的危险。同时，帮工方还需严守商业保密，不得泄露被帮工方的商业机密和重要资料。

最后，要及时更新协议书

在双方合作期间，如有任何情况发生变化，双方应当及时更新协议书并互相确认，以确保合法合规。如协议期限到期，双方如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议书。

总之，签署《帮工协议书》对于保障双方权益和合理操纵帮工非常重要，双方需充分理解和履行《帮工协议书》对双方的权利与义务，以确保合作顺利完成。

帮工协议书 篇8

帮工协议书是指在工作中帮助他人完成一定任务的协议，它是建立在互相信任的基础上，对于工作中需要合作完成的任务起到了重要的规范作用。在协议书中，帮工的双方需要准确明确任务，确定工作方式和时间，并承诺按照协议书的要求执行任务，从而达到互利双赢的效果。

首先，在协议书中需要详细说明帮工的种类。根据不同的任务、时间和工作内容，帮工的种类也不同。例如，当A组需要帮助B组编写一个报告时，双方需要完整地说明这个报告的具体内容、结构、长度和提交时间等细节。明确这些细节可以减少双方的误解，确保合作任务的成功完成。

其次，在协议书中需要确切地说明双方应该执行的工作方式。工作方式指的是如何开展合作及合适的交流方式。例如，如果帮工需要在电话或邮件中交流完成任务的进度，那么在协议书中必须详细说明双方应使用的语言、通信形式及时间安排等细节，以确保双方准确传达对方的意图，避免产生误解。

还需要协议书中详细规定完成任务的时间和进度。确定任务完成时间既要考虑到实际条件，也考虑到任务完成量，因此，在协议书中应该明确任务的完成范围、具体时间节点和目标进度，以及必要时需要更新的时间表。同时，双方也要在任务进度控制中，互相协作、相互理解，共同保证任务的完成。

最后，在协议书中需要明确承诺双方都愿意保持合作的高度积极性，按照协议要求完成任务。这个承诺保证了合作者能够在完成任务的过程中相互尊重，相互支持，克服各种挑战和困难，确保合作方案的可持续性和成功。通过总结、反思和共建等方式加强合作的方式，从而形成互相信任和共同发展的良性循环。

综上所述，帮工协议书对于合作任务提供了关键的规范作用，通过详细说明任务的种类、工作方式、时间和承诺，确保双方执行的是一系列完整、步骤明确的工作流程。随着协议书的逐步完善，帮工的双方不仅能够达成互相信任的共识，也能够形成协作经验及规范流程，提高彼此的工作效率和成果品质，从而实现互利共赢。

帮工协议书 篇9

帮工合同是指雇主与工人之间的一种特殊合同，常见于农村地区和一些特殊岗位上。它与普通的劳动合同在许多方面有所不同，具有其特殊性和复杂性。本文将从帮工合同的定义、内容、签订方式、注意事项等方面进行详细介绍，让读者对帮工合同有一个全面的了解。

一、帮工合同的定义

帮工合同又叫打工合同，是指雇主与工人在特定时间内，雇佣工人从事雇主交付的指定工作，让工人按照约定的时间和质量完成工作，并为这些工作支付一定的报酬。这种合同主要是针对一些特殊的临时工作，并且雇主对于工人的管理及责任较小，因此帮工合同是一种比较灵活的雇佣方式。

二、帮工合同的内容

帮工合同主要包括以下内容：

1.工作内容、工作时间、工作地点：合同应明确工作任务，任务完成的时间和地点。

2.服务期限：合同规定帮工的服务期限，一般服务期限不超过一个月。

3.报酬标准：合同应注明工作报酬，一般以任务、时间计算报酬，同时规定报酬的支付方式。

4.保险问题：合同中应明确该岗位工人是否参加社保，同时明确工伤和意外保险问题所属。

5.违约责任：合同规定双方的违约责任，以及如何解决争议。

三、帮工合同的签订方式

帮工合同一般是以口头约定为主的，但为了避免日后出现误解和争议，建议雇主和工人在签订帮工合同时应以书面形式约定，并要牢记签订帮工合同的时间、地点、双方的姓名、身份证号、联系电话等必要信息。帮工合同标准格式可以从劳动保障部门或者劳动合同书网站下载。

四、帮工合同注意事项

1.雇主应明确岗位职责、工作任务，合理制定工作任务和报酬标准，同时加强对帮工服务质量的考核及管理。

2.雇主应注意保护帮工的合法权益，不能剥夺帮工的基本权益，如诈骗实际报酬、强迫工人加班等行为。

3.双方在签订合同时应当咨询合法的律师，确保各项信息清晰、明确、合法。

4.雇主和帮工在服务期限到达后，应当及时结算报酬并终止服务。如果另有转岗需求，应主动与帮工协议解除。

5.如果发生纠纷争议，应当尽可能避免暴力冲突，合理协商，或通过司法途径解决。

总之，帮工合同作为一种特殊的劳动合同，其要求不同于普通雇佣关系的合同，双方应在签订合同时认真核对各项条款、权益合法性，严格遵守合同内容并认真履行义务。通过正确的签订和执行，维护雇主和工人的合法权益，健全和促进劳动合同制度和社会公正与和谐。

帮工协议书 篇10

帮工合同，指的是一种雇佣关系下的合同协议。在这种协议中，雇主可以雇佣一位帮工来帮助完成各种各样的任务和工作。帮工的工作内容可以是打扫卫生、做饭、照顾老人、照看小孩、洗衣服等等。

在签署帮工合同之前，双方需要明确工作内容、工作时间、薪资、休假、加班等方面的细节。这些都是重要的条款，需要双方保持一致，并在合同中清晰写明。

首先，双方需要确定工作内容。雇主应该告知帮工工作的具体内容和要求，以便帮工能够清楚地了解自己需要做什么。雇主也应该告知帮工工作中需要注意的事项，比如如何使用电器、如何清洁卫生间等等。帮工需要按照雇主的要求认真履行工作，确保工作质量和效率。

其次，工作时间也是帮工合同的重要部分。双方需要在合同中约定帮工的工作时间，包括每天的工作时间、休息时间、周休日以及法定节假日等。帮工需要按照工作时间的要求准时到岗，确保工作进度不受影响。同时，雇主也应该为帮工设定合理的工作时间，避免帮工因工作时间过长而产生身体上的不适。

除此之外，薪资也是帮工合同中必须谈判的重要内容。雇主应该告知帮工工作的薪资待遇及支付方式，包括日薪、月薪、小时工资等。帮工也需要确认雇主是否会按时支付工资，并了解工资支付的方式和方式。雇主应该保证帮工的薪资待遇公平合理，并避免因为薪资问题而导致争议和纷争。

当然，帮工合同还需要明确休假和加班安排。休假是每个员工的基本权利，在确定帮工工作时间时，雇主需要给予帮工合适的休假时间。加班需要得到双方的一致同意，并在合同中明确约定加班费用等相关内容。

总之，帮工合同是建立在雇佣关系下的重要协议。雇主和帮工只有在签署了明确细致的合同后，才能够保证工作顺利开展，并避免产生工作纠纷和其他不必要的争议。

GZ85.com更多工作总结范文扩展阅读

帮工协议书(精选5篇)

在法律体系和法律设施不断完备的今天，我们需要用到合同的情况越来越多。签订合同是挑明双方利益关系的一种手段，你知道一份合同的格式要求吗？栏目小编把与您需求相关的资料整理在以下：“帮工协议书”，建议您将此页面收藏以便随时查看！

帮工协议书 篇1

帮工协议书是一份具体规范双方权益的文件，旨在明确帮工的内容、责任、权益以及双方的义务，保障双方的合法权益。以下是一篇详细且生动的文章，介绍了帮工协议书的重要性和具体内容。

第一篇：《帮工协议书》

随着社会的进步，人们的生活节奏日益加快，工作压力逐渐增大，家庭事务处理也逐渐显得不够井井有条。在这样的背景下，帮工逐渐成为了很多家庭的选择。然而，一些争议和纠纷也随之而来，为了保护双方的合法权益，明确双方的责任和权益，帮工协议书应运而生。

帮工协议书是帮工和雇主之间签订的一种合同，其作用类似于劳动合同，目的是为了明确各方的权利、义务和责任。该协议书应当详细具体、生动清晰，以确保在帮工和雇主之间建立起和谐稳定的关系。

首先，帮工协议书应明确双方的基本信息。包括双方的姓名、年龄、性别、身份证号码、联系方式等基本信息，以便于在日后发生争议时能够准确找到对方。

其次，协议书应详细描述帮工的具体内容和责任。这包括帮工的工作职责、工作时间、工作方式等。例如，如果是家庭帮工，协议书中可以明确写明帮工需要完成的家务事项、照顾老人或儿童的具体要求等。这样一来，帮工在工作期间就能够明确自己的任务，避免产生不必要的纠纷。

再次，帮工协议书应详细列出双方的权益和义务。这包括雇主应支付的工资、工时和休假制度，以及帮工要遵守的规定和禁止事项。例如，协议书可以规定雇主应按时支付帮工的工资，并禁止雇主要求帮工在非约定的时间工作，保障帮工的合法权益。

最后，协议书应明确双方的违约和纠纷解决方式。协议书中应规定帮工和雇主分别承担的责任和违约时可能面临的处罚。同时，协议书中应明确争议解决的方式，可以约定由仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。这样做有助于在发生纠纷时，双方能够有一个明确的途径来解决问题，减少争议的发生和扩大。

帮工协议书的签订不仅可以保护双方的权益，也有助于维护合法雇佣秩序。它不仅仅是一份法律文件，更是传递着彼此信任和合作的愿望。在签订帮工协议书之前，帮工和雇主可以充分沟通，从而更好地了解对方的期望和需求。

实践证明，帮工协议书的签订对于促进帮工和雇主的和谐关系至关重要。它将双方在经济、法律和道德等方面的权益联系起来，为相关纠纷的解决提供了明确的依据和手段。所以，无论是帮工还是雇主，在雇佣前都应谨慎考虑并签订一份详细具体的帮工协议书，以保护自己的合法权益，营造良好的工作环境。

总之，帮工协议书的签订是保障双方权益的一项重要举措。一份详细、具体且生动的帮工协议书，能够明确双方的权利与义务，为日后的工作合作提供明确的框架。帮工和雇主应当充分了解其内容，并严格遵守。只有如此，我们才能真正实现互帮互助、和谐共处的目标。

帮工协议书 篇2

帮工合同是指雇佣方与帮工之间所签订的一种合同协议。在现实生活中，帮工合同被广泛应用于农村或乡村地区，用于约定帮工人员提供劳动力给雇佣方的具体条件和要求。下面，将详细阐述帮工合同的内容，包括合同的重要性、合同应当包含的要素以及合同的签订和履行。

帮工合同的重要性不容忽视。合同作为一种法律约束的形式，在确保双方权益的同时，也为双方提供了一种法律保障，避免了因工作纠纷引发的纷争和争议。特别是在乡村地区，帮工合同可以明确双方的权利和义务，维护社会稳定和农村秩序。

对于帮工合同内容来说，首先要明确双方的主体身份，包括雇佣方和帮工的基本信息，如姓名、性别、年龄、籍贯等。接着，在合同中明确规定帮工的劳动内容和工作时间。帮工在合同中要负责指定的农业劳动，如种植、耕作、收割等，并在规定的时间内完成任务。此外，合同还应明确劳动报酬的支付形式和金额。合同中应规定帮工的工资标准、支付方式和发放时间，确保双方在劳动报酬方面的权益得到保障。

除此之外，帮工合同还应注明双方的权益和义务。雇佣方需要提供相应的工作场所和工具，保障帮工的劳动安全和劳动条件。帮工则应遵守雇佣方的工作纪律，按照雇佣方的要求认真完成工作，并保守雇佣方的商业机密和个人隐私。此外，帮工还需承担劳动风险，如工伤或意外事故的责任。双方可以根据实际情况进行协商，约定合同的具体内容。

在帮工合同的签订和履行方面，双方都需要遵守相关法律法规的规定。合同应以书面形式签订，双方必须在明确了解合同的内容后自愿签署，并保证合同的真实性和合法性。合同一旦签订，双方都应按照合同的约定履行，如出现争议，可以通过仲裁或法律诉讼解决。

总结起来，帮工合同作为一种约束和保障双方利益的法律文件，在农村或乡村地区具有广泛的应用价值。在合同中明确双方的权益和义务，明确劳动内容、工作时间和劳动报酬等规定，有助于维护良好的劳动关系，促进社会稳定与发展。同时，双方也要遵守合同的约定，尊重对方的合法权益，共同为实现合同目标而努力。只有双方共同维护合同的有效性和秩序，帮工合同才能真正发挥其应有的作用。

帮工协议书 篇3

帮工合同是指雇主与帮工之间达成的一项协议，规定了双方在帮工期间的权益和责任。帮工合同在农村地区尤其常见，因为这些地方常有劳动力短缺的情况。下面将详细讨论帮工合同的内容和影响。

帮工合同通常包括以下几个方面的内容：雇主和帮工的基本信息，合同期限，薪酬标准，劳动时间和休息安排，工作内容，劳动保护和安全，以及违约责任等。

合同中必须包括雇主和帮工的基本信息，如姓名、身份证号码、住址等。这是为了确保双方身份的合法性和真实性，为后续合作打下基础。

合同必须明确规定帮工的工作期限。一般而言，帮工合同的期限较短，通常为几个月至一年。这是因为帮工工作往往是为了应对临时的劳动力需求，如农田耕种、果园采摘等。

薪酬标准是帮工合同中非常重要的一部分。合同应明确规定帮工的工资待遇，包括每天、每周或每月的工作时长和报酬金额。合同还应明确规定工资支付方式和时间，以确保帮工能按时收到合法的报酬。

劳动时间和休息安排也需要在合同中有所体现。在农村地区，工作时间通常比较灵活，因季节和工作需求而异。合同中应明确规定每天的工作时间和休息时间，以保障帮工的权益和健康。

合同还需详细列出帮工的工作内容。这涉及到帮工所从事的具体职责和工作范围，确保帮工知道自己需要完成的任务，并且雇主也了解到帮工的技能和能力。

劳动保护和安全是合同中极其重要的一项内容。合同应明确规定雇主在工作场所提供的安全设施和保护措施，如安全防护用品和必要的培训。同时，合同还应规定帮工保护自己的注意事项和应遵守的规章制度，以确保劳动过程中的安全与健康。

合同必须阐明违约责任。如果合同中的任何一方违反了合同规定，如雇主未及时支付帮工工资或帮工不按时履行职责，必须明确规定相应违约责任和解决途径。这可以为双方提供法律保障，保护利益和权益。

帮工合同的签订对双方都有诸多好处。对于雇主而言，签订合同可以确保劳动力的可靠性和合法性，减少麻烦和争议。对于帮工来说，合同是保障自身权益和利益的重要法律依据，确保自己能够获得合理的工资待遇和安全的工作环境。

帮工合同应根据具体情况，详细具体且生动地规定双方在合作期间的权益和责任。通过签订合同，雇主和帮工能够建立起有效的合作关系，保护各自的权益，实现共赢。帮工合同在推动农村地区的发展和增加就业机会方面起着重要作用，同时也在法律层面上维护了雇主和帮工的利益。

帮工协议书 篇4

帮工协议书是指双方就从事帮工工作所要达成的协议书。帮工协议书在许多场合都有用武之地，比如帮助农户收割农作物、照料幼儿、照料老人等。本文将以一个帮助农户收割农作物的帮工协议书为例，详细、具体且生动地描述其内容。

帮工协议书

序言

此协议书为农户（以下简称甲方）和帮工（以下简称乙方）之间为完成农作物收割工作所达成的共识，旨在确保双方遵守协议的内容和义务，并共同完成工作。

一、工作时间和地点

1.1 工作时间：乙方将以每周六至周日的时间为工作日，在每天早晨8点至下午5点之间为工作时间。双方可根据实际情况对工作时间进行适当调整。

1.2 工作地点：工作地点位于农房附近的农田，具体地点由甲方提供。

二、工作内容和责任

2.1 工作内容：乙方将协助甲方完成农作物的收割工作，包括但不限于麦子、稻谷等农作物的收割、绑捆等。

2.2 责任分工：甲方将提供必要的农具和工作指导，并安排乙方在工作中的具体分工。乙方应按照甲方的要求，完成分配的任务，并确保工作质量。

三、费用和报酬

3.1 费用承担：由甲方承担乙方在工作期间的食宿费用，乙方需自行解决交通费用。

3.2 报酬支付：乙方的工作报酬将根据工作的量和质量进行结算，每天工作满8小时为一工作日，乙方将于工作结束后的第二天获得相应的报酬支付。

四、工作安全和保险

4.1 工作安全：甲方将确保工作场所的安全，并提供必要的安全防护设施，如农具使用说明、作业安全指导等。

4.2 保险责任：甲方将为乙方购买劳动者意外伤害保险，保障乙方在工作期间的安全。

五、违约责任

5.1违约责任：若乙方在工作过程中对农作物造成了无法恢复的损害，甲方有权要求乙方承担相应的经济赔偿责任。

5.2 违约处理：若乙方连续三天不按照协议约定的时间和地点到达工作地点，甲方有权解除本协议。

六、保密条款

6.1 保密义务：双方同意在协议有效期内和协议解除后保守对方的商业、技术以及其他机密信息，并承诺不向第三方泄露。

七、争议解决

7.1 争议解决：双方如有任何争议，应友好协商解决。协商不成的，可向当地有关劳动争议解决机构申请调解或仲裁。

八、其他约定

8.1本协议书为双方的共同意愿，自双方签字之日起生效。

8.2 本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，并具有同等效力。

以上为帮工协议书的详细内容，双方应遵守并履行协议中的约定。希望在双方的努力下，能够顺利完成工作，并达到双方的期望。

帮工协议书 篇5

帮工协议书

随着经济的发展和社会的进步，劳动力市场的竞争越来越激烈，越来越多的人选择通过帮工的方式获取一定的工作经验和资金支持。因此，在进行帮工时，签订一份《帮工协议书》显得尤为重要。

首先，帮工协议书应包括以下方面内容。

一、双方基本信息

包括帮工方的姓名、证件号码，被帮工方（雇主）的企业名称、地址等。

二、帮工工作内容

明确帮工的具体工作内容，工作时间，工作要求等，帮工方应当清楚自己需要完成的任务，以及工作时间和工作要求，以保证工作的顺利进行。同时，被帮工方应当充分考虑帮工方的能力和实际情况，确保任务的合理性和可行性。

三、工资待遇及结算方式

被帮工方应当明确帮工方的工资待遇及发放方式，包括工资金额，结算周期等。同时，应当约定好工资的支付方式，如直接支付银行账户，或通过现金支付等。帮工方则需认真履行任务，确保按时完成任务，保证自己的工资合法和合理。

四、协议的签署期限

确定该协议的具体签署期限，以确保该协议有效期间内，帮工方和被帮工方的权利和义务得到充分保障。在协议期限到期前，如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议。

以上内容只是帮工协议书的基本内容，双方可以根据实际情况进行适当补充和修改。

在签署帮工协议书时，双方需要注意以下几点：

一、要确保协议的双方真实有效

在签署协议书之前，帮工方和被帮工方应当核验对方的身份证明或营业执照等相关资质证件，以确保合作的正当合规。

二、要明确责任和义务

帮工方应当认真履行协议中约定的工作任务，按时完成任务，并认真遵守工作规定。被帮工方则需要及时支付帮工方的工资，确保工资的合法性和合理性。

三、要保证安全与保密

在进行帮工时，双方需保障安全，确保不会造成人身或财产上的危险。同时，帮工方还需严守商业保密，不得泄露被帮工方的商业机密和重要资料。

最后，要及时更新协议书

在双方合作期间，如有任何情况发生变化，双方应当及时更新协议书并互相确认，以确保合法合规。如协议期限到期，双方如需继续合作，则可以重新签署一份新的协议书。

总之，签署《帮工协议书》对于保障双方权益和合理操纵帮工非常重要，双方需充分理解和履行《帮工协议书》对双方的权利与义务，以确保合作顺利完成。

协议离婚协议书

时光荏苒，光阴似流水。这段工作快结束了，新的工作阶段即将向我们而来，在此我们还需完成一份工作总结。撰写工作总结，能明确个人职业道路。优秀的人是怎么写工作总结的呢？下面是小编帮大家整理的协议离婚协议书,请收藏好，以便下次再读！

协议离婚协议书 篇1

吴××，男，生于××××年×月×日，汉族，××市××××公司员工，住××市×××路×××号×××室;

林××，女，生于××××年×月×日，汉族，无业，地址同上。

吴××与林××于××××年×月×日经恋爱结婚，婚后感情尚好，生有一子吴×。因近一年来林××沉溺于赌博，经常整夜不归，不尽照顾家庭和儿子的义务。为此经常发生争吵，矛盾日益激化，夫妻感情受到极大伤害，经居委会、亲戚朋友劝解无效，双方都认为无法共同生活下去，故协议离婚如下：

一、儿子吴×由父亲吴××抚养，林××不负担抚养费;

二、林××每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地生活二十四小时，于星期日早上八点送回吴××居住地，如临时想探望儿子，可提前一天与吴××联系、协商，达成一致后可按协商的办法探望儿子;

三、 婚后的共同财产各一半(附清单);婚前双方各自的财产归各自所有(附清单);

四、 房屋是吴××婚前购置的个人财产，离婚后林××搬出另住，吴××一次性给予经济帮助二万元。

签名 签名

年 月 日 年 月 日

协议离婚协议书 篇2

男方：____，男，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：女方：吕______，女，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：

男方周______与女方吕______于____年__月认识，于__年__月__日在____登记结婚，婚后于__年__月__日生育一儿子/小女儿，名______。因____致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

儿子/小女儿______由女方抚养，随同女方生活，抚养费（含托养费、教育费、医疗费）由男方全部负责，男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为小女儿的抚养费（/男方每月支付抚养费__元，男方应于每月的1—5日前将小女儿的抚养费交到女方手中或指定的______银行帐号：）。

在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。（/男方每星期休息日可探望小女儿一次或带小女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。）

三、夫妻共同财产的处理：

（1）存款：双方名下现有银行存款共______元，双方各分一半，为______元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。

（2）房屋：夫妻共同所有的位于____________的房地产所有权归女方所有，__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。

（3）其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有（附清单）。

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。（/____方于__年__月__日向____________所借债务由__方自行承担。）

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前__二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、经济帮助及精神赔偿：

因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项，均应于__年__月__日前支付完毕。

七、违约责任的约定：任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金____元给对方（/按______支付违约金）。

八、协议生效时间的约定：

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发法律《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，

婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向____________人民法院**。

男方：（签名）______女方：（签名）______

______年______月______日______年______月______日

协议离婚协议书 篇3

原告：林----，女，汉族，----年----月----日生，住----市----区----路----号----房，电话：…… 被告：金----，男，汉族，----年----月----日生，住----市----区----路----号----房，电话：…… 诉讼请求

一、判决原告与被告离婚;

二、婚生儿子金--由原告抚养，被告一次性支付抚养费万元给原告(从年月起至年月止，按每月元计);

三、----市----区----路----号----房所有权归原告所有，其他财产依法分割(见清单)。

事实和理由

原告于----年--月经人介绍与被告认识，见过一面后，在父亲之令、媒妁之言的撮合下，于同年----月----日到----镇人民政府领取结婚证。----年----月----日生下儿子金。

由于婚前双方缺乏了解，感情基础薄弱，双方学识、生活环境和生活习惯不同，尤其是被告有非常严重的大男子主义、性格暴躁，对原告经常恶言恶语。婚后不到二年，被告更是寻找借口在外租房另居，长年不归家。自此以后，我与被告便过上牛郎织女式的分居生活。结婚这么多年以来，我们没有正常的夫妻生活，我没有体会到夫妻之间的互相照顾，也没有体会到夫妻之间的关爱和家庭的幸福。其实我所希望的只是家庭的一点点温暖。但是，累了，只有自己默默承受;苦了，无人知晓;病了，自己照顾自己;受了委屈，没人可以倾诉和理解。照料儿子，都是我一个人独力承受。

协议离婚协议书 篇4

男方：_________，汉族，______年____月____日生，住____________________________，身份证号码____________________________。

女方：_________，汉族，______年____月____日生，住____________________________，身份证号码____________________________。

男方与女方于______年____月相识，并于______年____月____日在_________民政局登记结婚，婚后于______年____月____日生育一儿子，名_________。因____________________________致使夫妻双方感情破裂，且已无任何和好可能，现经双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方均自愿离婚

二、子女抚养、抚养费及探望权

1、子女_________由方抚养，随方生活，抚养费由双方共同承担，方每月向方支付抚养费(包含生活费、教育费、医疗费等)元。____方应于每月的1日前将抚养费转账到____方指定的__________银行账户内，账号：_________________________。如果儿子抚养期间产生一次性大额支出的，双方可再协商解决。

2、如方不能按时支付抚养费的，每天加收万分之五的赔偿金。

3、抚养费支付至子女年满18周岁止，超过18周岁以后，确定有必要支付抚养费时(如子女上大学期间暂无经济来源)，双方应当共同承担该部分费用。

4、离婚后一年内子女户口迁到____方，____方应协助配合办理，如果____方不配合办理，则赔偿____方经济损失________元人民币(大写：________________)。

5、离婚后，____方未经____方书面同意，不得改变儿子的姓氏，擅自改变的，应及时恢复原来的姓氏，并一次性支付____方赔偿金_________元人民币(大写：________________)。

6、____方应悉心抚养儿子，不得有虐待、遗弃、家庭暴力等行为，否则，方有权变更孩子抚养权。

7、____方每个月可以在不影响儿子学习、生活的情况下，探望儿子______次，____方在周六上午八点接儿子到____方居住地，于周日下午六点送回____方居住地，但应提前通知____方，____方也可以到学校探望，寒暑假可以与儿子共同生活______天，如____方临时或春节探望，可提前一天与____方协商，达成一致意见后可探望，____方有协助的义务。如方侵犯方探望权，方有权变更孩子抚养权。

8、甲、乙双方任何一方对儿子身心健康有损害行为的，将视为放弃抚养、教育的权利和义务，另一方有权要求变更直接抚养权或中止、取消探望权。

三、夫妻共同财产的处理

1、存款：

双方共同存款共计_元，其中，男方存款_元，女方存款_元，各自名下存款归各自所有。

2、房屋：

(1)夫妻购有坐落在________市_____________路____________________住房一套，合同价人民币________万元(大写：___________________________)，现值人民币________万元(大写：__________________________)。购房时以____方主贷人贷款________万元(大写：________________________)，现剩余贷款本金________万元(大写：______________________)。该房购买时首付________万元(大写：______________________)。现协商该套房产归____方所有，由____方一次性给付____方现金________万元(大写：______________________)，此款在本协议签订后日付清。

(2)____方有义务自离婚之日起配合____方办理产权变更手续，以及贷款主贷人变更手续，因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费由承担，银行解押款由方承担。相关变更手续在办理完离婚手续后日内即予以办理。若由于____方不予配合____方办理房产转移而给____方带来的不必要的损失，____方必须赔付____方________万元(大写：_____________________)。

3、车辆：

双方婚后共同购置的车辆(车牌号：车架号：)。

原购买价格人民币________万元(大写：___________________________)，现值人民币________万元(大写：__________________________)。购车时以____方主贷人贷款________万元(大写：________________________)，现剩余贷款本金________万元(大写：______________________)。该车购买时首付________万元(大写：______________________)。现协商该车辆归____方所有，由____方一次性给付____方现金________万元(大写：______________________)，此款在本协议签订后日付清。

(2)____方有义务自离婚之日起配合____方办理所有权变更手续，以及贷款主贷人变更手续，因办理所有权变更登记手续所应支付的一切税费由承担，解押款由方承担。相关变更手续在办理完离婚手续后日内即予以办理。若由于____方不予配合____方办理所有权转移而给____方带来的不必要的损失，____方必须赔付____方________万元(大写：_____________________)。

4、其他财产：

(1)双方共有的家电及家具总折价_____万元(大写：________________)，现协议由____方所有，由____方一次性给付____方现金________万元(大写：___________________)，此款在本协议签订后日付清。

(2)双方各自的衣物及私人生活用品归各自所有(附物品清单)。

四、债务的处理

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。任何一方隐瞒债务，导致另一方承担责任的。另一方除可以向隐瞒债务的一方全额追偿外，还可以按照被隐瞒债务总额的30%要求其承担违约责任。

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任

任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报财产，或在签订本协议之前两年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、其他事项

1、本协议一式三份，自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

2、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

3、离婚后，一方不得干预另一方的生活，不得向第三方泄露另一方的个人隐私及秘密，不得有故意损坏另一方名誉的行为，否则承担违约金_________元人民币。

男方：女方：

年月日年月日

离婚协议书优秀范文5

男方协议人：，年月日出生，居民，

住址：身份证号：

女方协议人：，年月日出生，居民

住址：陈身份证号：

协议人、双方于年月日在中华人民共和国湖北省十堰市人民政府依法登记结婚，至今育有两子。因协议人双方性格差异悬殊，经常吵架，夫妻感情已完全破裂，无法继续共同生活且没有和好可能，故双方决定向婚姻登记机关申请离婚，经充分协商，达成如下协议：

一、与自愿离婚。

二、双方育有两个儿子秦(身份证号：)，二儿子秦(身份证号：)。

双方约定：大儿子、小儿子随男方生活，女方承担两子部分抚养费共500元/月，从月起直至两子成年。在不影响孩子学习、生活的情况下，女方可随时探望男方抚养的孩子。

三、协议人双方现有夫妻共同房产包括：

位于省市区的按揭商品房一套(房产证编号：房地证字第号)在女方名下暂未供完，男方每月支付两千元人民币到供完房屋，待二儿子满十八岁时过户到两个儿子名下。

四、车牌号为的小汽车归女方所有。

五、女方经营的十堰东城店铺中的股份归女方，由女方继续经营。

六、双方婚姻存续期间的债务共壹佰壹拾伍万元人民币，女方承担柒拾伍万元人民币，男方承担肆拾万元人民币，在签订本协议之日后发生的债务由债务记名者负责清偿。

七、双方必须在本协议签订30日内共同至婚姻登记机关办理离婚登记完毕，并领取离婚证。

八、违反本协议的责任：如男方秦不予配合，未能在本协议确定期限内与女方陈共同办理离婚登记手续，则男方无权获得子女的抚养权，并且在夫妻全部财产中只能分配得总额的25%;

九、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：

双方确认夫妻共同财产在上述条款已作出明确列明，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

十、本协议确定的离婚，自双方办理离婚登记、取得离婚证后发生法律效力;本协议确定的财产分割及违约责任，不受离婚登记程序影响，自协议双方签字后即生效，效力及于今后。本协议履行后，任何一方无权以婚姻关系存续期间的任何事由向另一方提出任何其他要求。

十一、其他

1、本协议一式三份，双方各执一份，交婚姻登记机关备案一份。

2、如因履行本协议发生争议，任何一方均可凭本协议向人民法院起诉。

协议离婚协议书 篇5

协议人：方__，男， 年 月 日出生，住 市 路 号，身份证号：______________

协议人：王__，女， 年 月 日出生，住 市 路 号，身份证号：______________

协议人方x王x双方于 年 月 日在区人民政府办理结婚登记手续。

年 月 日生育儿子。

因协议人双方性格严重不合，无法继续共同生活，夫妻感情且已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：

一、方x与王x自愿离婚。

二、儿子方由女方抚养，由男方每月给付抚养费500元，在每月5号前付清;直至付到18周岁止，18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。

(也可一次性付清抚养费)。

三、双方有夫妻共同财产坐落在路小区室商品房一套，价值人民币80万元，现协商归女方王x所有，由女方一次性给付男方方x现金38万元，此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。

四、夫妻无共同债权及债务。

若有债务，在谁的名下则由谁来承担。

五、方x可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地，于星期日下午五时送回王x居住地，如临时或春节探望，可提前一天与王x协商，达成一致意见后方可探望。

本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

男方签字：

________年____月____日

女方签字：

________年____月____日

协议离婚协议书 篇6

男方_______与女方_______于_______年_______月_______日在_______市人民政府民政部门登记结婚，现因为夫妻双方感情彻底破裂，双方自愿离婚。

(一)双方婚生子女李敖吉由男方抚养，女方不支付抚养费。

(二)子女大学毕业之前的教育费由男方支付，但发生重大医疗费用由又方平均分摊，非监方应在见关票据后5日内支付，但不排除紧急情况下非监护方的垫付责任。

(三)如果子女(未满_______岁前)对外侵权并承担赔偿责任，由双方平均分摊。

(四)非监护方探视子女的具体方式为：

公休日与假日探视，其它可电话联系。

(一)夫妻共同财产明细(单物或份额价值在千元以上者)如下：

房子、两张床、沙发、电视、冰箱、电脑、餐桌、卧室柜、洗衣机、电动车等。

(二)如果离婚后一方持有控制的夫妻共同财产(单物或份额价值在_______元以上者)未在上款列明，一经发现，另一方有权分得该财产的_______%。

(四)夫妻共同财产分割如下：

以下财产归男方所有房子、两张床、沙发、电视、冰箱、电脑、餐桌、卧室柜、洗衣机、电动车等。

以下财产归女方所有：男方支付女方二十万，女方个人的生活用品及物品。

四、自愿离婚协议书一经双方签字即合法成立，经婚姻登记机关登记即具有法律效力。(或：本自愿离婚协议书在人民法院调解下双方自愿达成的协议，一经双方签字即具有法律效力。)

五、上述自愿离婚协议书事项，(双方保证切实履行。因子女生活费、教育费、医疗费、对外赔偿等，延迟支付的一方应按日向全部垫付一方支付未支付金额千分之六的延期违约金。子女监护方阻止非监护方探视或不提供探视机会的，非监护方有权取得监护权，有权要求另一方支付精神损失赔偿金，精神损失赔偿金金额为监护方违约行为时的上年度全部收入。

自愿离婚协议当事人：

_______年_______ 月_______ 日 _______年_______月_______日

(本自愿离婚协议书一式三份，当事人双方各执一份，交婚姻登记机关或人民法院存档备案一份。)

协议离婚协议书 篇7

电脑端排版格式正常显示

离婚协议

男方：_______，身份证号：________________，住址：_____市_____区_____路_____号_____幢_____。

女方：_______，身份证号：________________，住址：_____市_____区_____路_____号_____幢_____。

男女双方于_____年____月____日登记结婚，于_____年____月____日生儿子_______。现因夫妻感情破裂，已无和好可能，在平等、自愿的基础上，经双方共同协商，达成协议如下：

一、双方自愿离婚。

二、儿子由男方监护抚养，女方支付抚养费______元/月，一年一付，每年____月____日前支付，上述款项包括学费、生活费、女方应付至儿子大学毕业，但如遇儿子重大疾病住院治疗或意外伤害等特殊情况需较大开支，由双方各半承担；

三、夫妻共同财产按以下分割：

1、男方一次性支付女方______万元，在双方办理离婚登记手续后，当日付清。

2、车辆归______方所有；

3、现有家具、家电等家庭用品全部归______方所有。

4、双方目前自有现金归各自所有。

四、双方无共同债权、债务。婚姻关系存续期间个人债务由个人承担，与对方无涉。

五、女方对儿子享有探视权，男方应积极配合，原则上每月____次，具体时间、方式双方另行协商。

六、本协议书一式三份，男女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

男方签名：____ 女方签名：____

____年____月____日 ____年____月____日

协议离婚协议书 篇8

男方：_______，男，___族，________年____月____日，住址：_____市_____区_____路_____号_____幢_____，身份证号码：_______________女方：_______，男，___族，________年____月____日，住址：_____市_____区_____路_____号_____幢_____，身份证号码：_______________风险提示：双方信息

信息切记不可填错！这是确定离婚双方在法律角度上的身份特征，确保离婚协议订立当事人的唯一性。若是信息有误差，可能导致协议直接无法生效。

一、男女双方自愿离婚

1、双方因__________ 致使夫妻感情破裂，现解除婚姻关系，自愿签订离婚协议。

2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务内容，自愿接受本协议内容的约束。

3、双方签订本协议时，无智力及精神异常，意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。

4、为保证协议的真实性，双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证，见证人有权持有该协议。

5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件等资料作为本协议附件，构成本协议内容。

二、夫妻婚前财产处理双方共同确认：双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。

三、夫妻共同财产的处理：

1、存款：

（1）双方现在各自名下所有的一切银行账户存款，归各自所有，不予以分割。

（2）双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后，对双方均具有约束力，各方不得再另行提出异议以及权利主张。

2、房屋：

（1）由夫妻婚后共同出资，一次性付款购买的位于_____市_____区_____路_____号_____幢_____单元__楼____号住房一套的所有权归____（男女）方所有。

（2）房屋具体信息为：__________，购房价款：__________。所有状况：__________。

（3）作为夫妻共同所有的此部分房产，_____（男女）方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿____（男女）方_____元（大写：________元整）作为分割此部分财产的补偿金。

（4）房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后，1个月内____（男女）方协助___（男女）方办理。___（男女）方必须协助___（男女）方办理变更的一切手续，过户费用由___（男女）方负责。如___（男女）方没有按时协助___（男女）方办理相关手续，___（男女）方应当承担违约责任，并赔偿___（男女）方的损失。

（5）本协议签订之后，所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归___（男女）方，___（男女）方不得有任何异议并主张任何权利。风险提示：户口迁移的约定和处理

实践中，离婚后如果房子归你，对方户口拒不迁出，可能导致你的房屋转让不便。且这类问题法院和公安机一般不会受理，因此你往往也很难找到相关部门处理。

实践中，离婚后如果房子归你，对方户口拒不迁出，可能导致你的房屋转让不便。且这类问题法院和公安机一般不会受理，因此你往往也很难找到相关部门处理。

需要注明的是，逾期的补偿不应写成违约金，因为户口迁出具有人身性质，若写成违约金法院支持可能会有难度。而写成不便补偿，合情合理，同时也不违反法律规定，法院支持的可能性较大。

3、有限公司股份

（1）男女双方婚内共同出资，并由______持有的______有限公司股份，双方共同确认由______持有的公司股份____%是夫妻共同财产范围，在本次离婚协议之时予以分割。

（2）由于______有限公司其他股东不同意____（男女）方作为新股东持股，并不愿放弃优先购买权，为确认股权的完整性，双方共同确认此____%股份股权所有权及收益权利归___（男女）方所有，___（男女）方以现金补偿____（男女）方。

（3）双方共同确认共同所有的股权价值____元（大写：_______元整），双方股权以本协议约定的价值为准，不以单独评估为准。___（男女）方现金补偿____（男女）方的股权金额确定为____元（大写：_____元整）。

（4）___（男女）方现金补偿___（男女）方股权的之后，___（男女）方全部持有______有限公司股份___%股份，___（男女）方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。

（5）夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由___（男女）方承担。同时，___（男女）方持有____有限公司股份之后，基于股东而应当履行的权利义务全部由___（男女）方负承担，____（男女）方概不负责处理相关争议。

4、汽车

（1）夫妻共同出资购买的登记在_______名下的汽车基本情况以行驶证登记为准：车牌号码_______、车辆类型_______、车辆登记所有人______、品牌型号_______、车辆发动机号______。

（2）该辆车所有权归___（男女）方所有，___（男女）方不要求___（男女）方进行现金补偿____（男女）方，___（男女）方享有基于车辆的所有权而享有的使用权、收益权等一切权利。

（3）车辆按揭款_____元（大写______元整）由___（男女）方负责归还，___（男女）方不履行还款义务。

（4）基于___（男女）方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由___（男女）方负责，交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由___（男女）方负责处理，___（男女）方一概不负责。

（5）在___（男女）方还完车辆按揭贷款之日起____日内，___（男女）方需无条件的配合___（男女）方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由___（男女）方负责承担，___（男女）方概不负责。

5、其他财产双方共同确认无隐匿任何财产的行为，本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割，如有隐匿自愿承担相关法律责任并须赔偿对方损失。风险提示：财产分割的约定

如果担心对方还有你不知道的存款，不建议简洁的约定各自财产归各自所有。因为，这样离婚后即使你又知道他还有银行存款，也很难要求分割，毕竟，你已经同意离婚时各自名下的存款归各自所有。

建议你们在离婚协议中，将截止到离婚协议签订之时，双方名下的银行存款情况详细列出，包括开户行、开户名、账号、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。

四、债权债务的处理：

1、债权处理

（1）夫妻关系存续期间，男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有，由双方各自进行权利主张，另一方不得有任何异议并进行权利主张。

（2）债权不能实现的风险由双方各自承担，不得因债权不能实现而追究对方任何责任。

2、债务处理

（1）夫妻关系存续期间，___（男女）方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为______元（大写：_______元整）。此部分债务双方确认为共同债务，___（男女）方对此部分债务予以确认，并不提出异议，承诺由双方共同偿还。

（2）双方共同确认，___（男女）方对外无共同债务，___（男女）方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准，如有未纳入本协议的债务，则不属于夫妻共同债务，男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的，由债务承载方各自负责偿还。

（3）由于债务系____（男女）方对外进行支借和欠付的，债务组成处理由____（男女）方负责处理，在本协议签订之后，___（男女）方自愿支付____元（大写：_____元整）用于___（男女）方偿还夫妻共同债务。此部分款项在___（男女）方支付之后，即视为对共同债务进行了处理，___（男女）方不在承担此部分债务的偿还。

（4）___（男女）方取得该部分用于支付共同债务的_____元之后，需将此部分费用全部用于偿还债务，不得将此部分费用挪作他用。如___（男女）方将此部分费用挪作他用，___（男女）方承担为此所造成的一切损失。

五、经济帮助及精神赔偿：双方自愿离婚，互不对对方进行经济帮助，也不对对方进行精神赔偿和补偿。（需要补偿的，约定补偿金额）

六、离婚补偿款总额及款项支付

1、___（男女）方补偿___（男女）方金额基于该协议约定：___（男女）方须向____（男女）方支付房屋补偿款____元（大写：_____元整）、股权补偿款_____元（大写：_____元整）、偿还共同债务_____元（大写：_____元整）等补偿金合计：_____元（大写：_____元整）

2、款项支付时间

（1）男女双方在签订本协议之后，领取离婚证正式离婚之日起，____日内支付___（男女）方______元（大写：_____元整）。

（2）余款____元（大写：____元整）___（男女）方在支付

第一次补偿金之后，____个月内全部支付完毕。

（3）具体支付方式为：___（男女）方每月____日之前支付___（男女）方补偿金_____元（大写：_____元整），共需支付___次。具体支付时间分别为：________年____月____日前支付

第一笔款项、________年____月____日前支付

第二笔款项、________年____月____日前支付

第三笔款项。支付总额为_____元（大写：_____元整）。

七、离婚证办理本协议签订之日起，____日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。

八、违约责任

1、本协议签订之后，男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续，违约方须每日向对方支付______元（大写：_______元整）作为补偿费用，直至相关手续办妥之日止。

2、____（男女）方拒绝支付或者延期支付____（男女）方经济补偿金的，须每日向____（男女）方支付_____元（大写：_____元整）作为补偿费用，直至____（男女）方按照本协议支付相关费用之日止。

九、协议生效时间的约定：本协议一式六份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，见证人及见证律师各一份。

十、争议解决如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向对方户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。十

一、其他约定

1、协议约定内容均采用打印文本，除签字部分外，涂改、书写无效。

2、本协议以下无正文。男方（签名）：时间：女方（签名）：时间：见证人：见证律师：执业证号：

协议离婚协议书 篇9

电脑端排版格式正常显示

离婚协议

协议人甲方： ， 年 月 日出生

身份证号：

住址：

协议人乙方： ， 年 月 日出生

份证号：

住址：

协议人 、 双方于 年 月 日在 区 办理结婚登记手续。因协议人双方性格严重不合，无法继续共同生活，夫妻感情且已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：

一、 、 自愿离婚。

二、婚后无子女。

三、夫妻共有财产

1、房产具体房屋地址： ，建筑面积 平方米，归女方所有，在签订本协议 日内，男方需配合女方办理过户手续。过户手续费超过 元的部分由男方支付。男方在未找到合适住处之前，可暂时居住此处，但居住期仅限于三个月以内。其他夫妻共有财产分割，见以下条款。

2、男方 把 名下的 有限公司所在公司 %股权的一半过户到占公司总股份的 %股权女方名下，在正式办理离婚手续后 日内办理与股权过户相关的合法手续。

3、男女双方截止 年 月 日之前各自名下的银行存款归各人所有。

4、车牌号为 的 车归男方所有。

三、无夫妻共同财产及债务。本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

协议人甲方：协议人乙方：

年 月 日 年 月 日

协议离婚协议书 篇10

协议人（男方）________________身份证号码：____________________________

协议人（女方）________________身份证号码：____________________________

协议人________________向双方于__________年________月______日在

________________________办理结婚登记手续，结婚证号为：____________________________.现因感情不和等原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依我国《婚姻法》的规定达成如下协议：

1、____________与____________自愿离婚。

2、子女的抚养

（1）双方于__________年________月______日生育一女儿，取名：____，于__________年________月______日生育一儿子，取名：____.离婚后儿子及女儿随男方直接抚养生活。

（2）男方独自承担儿子及女儿的全部抚养费（包括生活费、教育费及医疗费）

（3）女方在离婚后每星期可以探望儿子及女儿两次，可以带儿子及女儿去玩耍，每次带儿子及女儿去玩耍不超过一天，于当天晚上22点前由男方接回或女方送回男方住处。但每年假期时女方可以连续一周与儿子及女儿一起居住及玩耍。如临时或春节等节假日探望

的，女方可提前与男方协商，双方按协商结果另行安排探望及随同玩耍。儿子或女儿年满十周岁时，假期随男方或女方一起生活由儿子或女儿决定。

（4）女方每次探望小孩及要求小孩随同玩耍时，男方必须无条件的配合，不许设置其他任何条件拒绝女方探望。如男方拒绝女方探望达三次以上（包含三次）的，小孩抚养权变可更为由女方直接抚养生活，由此产生的诉讼费、律师费、公告费、公证费、差旅费等全部费用由男方承担。

（5）离婚后如男方有对儿子或女儿虐待等行为的，或男方经济状况恶化致使抚养儿子及女儿的生活困难的.，小孩抚养权变更为由女方抚养。

3、夫妻共同财产的分割

（1）双方各自名下或使用的其它私人财产（如通迅工具、交通工具、首饰、衣服等）归各自所有，双方各自名下的存款归各自所有。

（2）婚姻期间所购买的家具、电器全部归男方所有，由男方全权处置。

（3）债权与债务：婚姻期间，双方没有共同的债权。双方婚姻期间各自产生的借款及其他的债务，各自独自偿还。如因各自的债务造成对方损失的，受损失方可以向对方追偿。

4、其他

本协议履行过程中，如有任何争议的，交由女方所在地的人民法院依法审理。

3、财产分配：座落于某某市路街号房壹套平方米的住房(穗房证字第某号)归所有。

(或双方婚后无共同财产。)

4、我们夫妻婚姻关系存续期间双方各自对外的债权债务，离婚后由各自享有与承担。

5、本协议书为双方自愿签订，对男女双方具有法律约束力，违约方应负法律责任。

6、本协议自双方取得《离婚证》之日起生效。

我们自愿离婚，双方均具有完全民事行为能力，完全同意本协议书的各项安排，亦无其它不同意见。

协议人：

男方(签名)： 女方(签名)：

年 月 日 年 月 日

协议离婚协议书 篇11

如何起草标准版的离婚协议书?下面是小编特地为大家整理收集的离婚协议书【标准版】，欢迎大家阅读与参考。

离婚协议书【标准版】1

男方： XXX，男，汉族，19XX年X月X日，住址：重庆市XX区XX路XX号X幢XX，身份证号码：51XXXXXXXXXXXXXXXX.

女方：XXX，女，汉族，19XX年X月X日，住址：XX省XX县XX镇XX村XX号，身份证号码：41XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

男方与女方于 年 月 日在 区民政局登记结婚，于 年 月 日(农历 月初 )生育一子(女)，取名 (性别，男/女，汉族，身份证号码：XXXXXXXX)。 后双方常因琐事吵架，长期感情不和，致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚

1、双方自愿解除婚姻关系，自愿签订离婚协议。

2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务内容，自愿接受本协议内容的约束。

3、双方签订本协议时，无智力及精神异常，意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。

4、为保证协议的真实性，双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证，见证人有权持有该协议。

5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子 出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件，构成本协议内容。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

1、孩子XXX由女方(男方)抚养，随同女方生活，由女方负责孩子抚养费用和日常生活起居。

2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责，男方每月支付孩子生活费 元，直至孩子年吗十八周岁。教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。(也可约定由男方或者女方一人承担)

3、女方需负责孩子的抚养直至付到孩子大学毕业为止。

4、在不影响孩子学习、女方正常生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。女方不得无故阻挠，也不得无故拒绝男方的探望。

三、夫妻婚前财产处理

双方共同确认：双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。

四、夫妻共同财产的处理：

1、存款：

(1)双方现在各自名下所有的一切银行账户存款，归各自所有，不予以分割。

(2)双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后，对双方均具有约束力，各方不得再另行提出异议以及权利主张。

2、房屋：

(1)由夫妻婚后共同出资，一次性付款购买的位于 市XX区 路 号 幢 单元 楼 号住房一套的所有权归(男)女方所有。

(2)房屋具体信息为： ，购房价款： .所有状况： .

(3)作为夫妻共同所有的此部分房产，女方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿男方 万元(大写： 万元整)作为分割此部分财产的补偿金。

(4)房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后，1个月内男方协助女方办理。男方必须协助女方办理变更的'一切手续，过户费用由女方负责。如男方没有按时协助女方办理相关手续，男方应当承担违约责任，并赔偿女方的损失。

(5)本协议签订之后，所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归女方，男方不得有任何异议并主张任何权利。

3、 有限公司股份

(1)男女双方婚内共同出资，并由XXX持有的 有限公司股份，双方共同确认由XXX持有的公司股份 %是夫妻共同财产范围，在本次离婚协议之时予以分割。

(2)由于 有限公司其他股东不同意XXX作为新股东持股，并不愿放弃优先购买权，为确认股权的完整性，双方共同确认此 %股份股权所有权及收益权利归女方所有，女方以现金补偿男方。

(3)双方共同确认共同所有的股权价值 万元(大写： 万元整)，双方股权以本协议约定的价值为准，不以单独评估为准。女方现金补偿男方的股权金额确定为 万元(大写： 万元整)。

(4)女方现金补偿男方股权的之后，女方全部持有 有限公司股份 %股份，女方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。

(5)夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由女方承担。同时，女方持有 有限公司股份之后，基于股东而应当履行的权利义务全部由女方负承担，男方概不负责处理相关争议。

4、汽车

(1)夫妻共同出资购买的登记在XXX名下的汽车基本情况以行驶证登记为准：车牌号码XXXXX、车辆类型小轿车、车辆登记所有人XXXX、品牌型号XXXXXXXX、车辆发动机号XXXXXX.

(2)该辆车所有权归女方所有，男方不要求女方进行现金补偿男方，女方享有基于车辆的所有权而享有的使用权、收益权等一切权利。

(3)车辆按揭款 元(大写 元整)由女方负责归还，男方不履行还款义务。

(4)基于女方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由女方负责，交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由女方负责处理，男方一概不负责。

(5)在女方还完车辆按揭贷款之日起7日内，男方需无条件的配合女方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由女方负责承担，男方概不负责。

5、其他财产

双方共同确认无隐匿任何财产的行为，本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割，如有隐匿自愿承担相关法律责任并须赔偿对方损失。

五、债权债务的处理：

1、债权处理

(1)夫妻关系存续期间，男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有，由双方各自进行权利主张，另一方不得有任何异议并进行权利主张。

(2)债权不能实现的风险由双方各自承担，不得因债权不能实现而追究对方任何责任。

2、债务处理

(1)夫妻关系存续期间，男方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为 万元(大写： 万元整)。此部分债务双方确认为共同债务，女方对此部分债务予以确认，并不提出异议，承诺由双方共同偿还。

(2)双方共同确认，女方对外无共同债务，男方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准，如有未纳入本协议的债务，则不属于夫妻共同债务，男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的，由债务承载方各自负责偿还。

(3)由于债务系男方对外进行支借和欠付的，债务组成处理由男方负责处理，在本协议签订之后，女方自愿支付 万元(大写： 万元整)用于男方偿还夫妻共同债务。此部分款项在女方支付之后，即视为对共同债务进行了处理，女方不在承担此部分债务的偿还。

(4)男方取得该部分用于支付共同债务的 万元之后，需将此部分费用全部用于偿还债务，不得将此部分费用挪作他用。如男方将此部分费用挪作他用，男方承担为此所造成的一切损失。

六、经济帮助及精神赔偿：

双方自愿离婚，互不对对方进行经济帮助，也不对对方进行精神赔偿和补偿。(需要补偿的，约定补偿金额)

七、离婚补偿款总额及款项支付

1、女方补偿男方金额

基于该协议约定：女方须向男方支付房屋补偿款 万元(大写： 万元整)、股权补偿款 万元(大写： 万元整)、偿还共同债务 万元(大写： 万元整)等补偿金合计： 万元(大写： 万元整)

2、款项支付时间

(1)男女双方在签订本协议之后，领取离婚证正式离婚之日起，3日内支付男方 万元(大写： 元整)。

(2)余款 万元(大写： 元整)女方在支付第一次补偿金之后， 个月内全部支付完毕。

(3)具体支付方式为：女方每月 日之前支付男方补偿金 万元(大写： 万元整)，共需支付 次。具体支付时间分别为： 年 月 日前支付第一笔款项、 年 月 日前支付第二笔款项、 年 月 日前支付第三笔款项。支付总额为 万元(大写： 万元整)。

八、离婚证办理

本协议签订之日起， 日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。

九、违约责任

1、本协议签订之后，男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续，违约方须每日向对方支付 万元(大写： 元整)作为补偿费用，直至相关手续办妥之日止。

2、女方拒绝支付或者延期支付男方经济补偿金的，须每日向男方支付 万元(大写： 元整)作为补偿费用，直至女方按照本协议支付相关费用之日止。

十、协议生效时间的约定：

本协议一式六份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，见证人及见证律师各一份。

十一、争议解决

如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向对方户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。

十二、其他约定

1、协议约定内容均采用打印文本，除签字部分外，涂改、书写无效。

2、本协议以下无正文。

男方(捺印)： 女方(捺印)：

时 间： 时 间：

见证人：

见证律师：

执业证号：

离婚协议书【标准版】2

男方姓名： 出生年月： 民族： 身份证号： 住址：

女方姓名： 出生年月： 民族： 身份证号： 住址：

双方于 年 月 日在____区人民政府办理结婚登记手续。(结婚证号码 )，并生有1名婚生女( ，19 年 月 日出生)

现因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情已完全破裂，就自愿离婚一事达成如下协议：

一、双方自愿解除夫妻关系。

二、婚生女 由女方直接抚养。抚养期间，男方承担婚生子的抚养费(包括医疗费、教育费、保险费) 元;

女方应悉心抚养婚生子，不得有虐待、遗弃、家庭暴力行为;

男方每个月可以探望婚生女 次，也可以到学校探望，每周可与婚生女共同居住 天，寒暑假可以共同居住 天，女方有协助的义务;

探望权的行使以不影响学业为准。

任何一方对婚生女身心健康有损害行为的，将视为放弃抚养、教育的权利和义务，另一方有权要求变更直接抚养权或中止、取消探望权;

三、财产分割

(1)双方认可婚后分开居住期间各自收入归各自所有的约定;

双方认可婚后个人随身物品归个人所有。个人随身物品中包含衣物、首饰、个人用品、手机、化妆品 等个人专用物品。

婚前财产：男方

女方

婚前个人债权债务：男方

女方

婚姻存续期间个人债权债务：男方

女方

(2)女方自离婚证领取之日起，取得下列夫妻之间共同财产的所有权：彩电一台、 冰箱一台、 洗衣机一台、 空调一台、 家俱一套、 组合音响 一套、生活日用品 件，总计约 元;

银行存款 元，归女方 元，男方 元;运营出租车，作价 元，归女方 元，男方 元。

(3)双方确认无其它共同债权、无共同债务。

四、男方确认给女方经济补偿 元;

五、离婚后，一方不得干扰另一方的生活，不得向第三方泄漏另一方的个人隐私和商业秘密，不得有故意损坏另一方名誉的行为，否则承担违约金 元。

六、双方确认对方是完全民事行为能力的人，能够自行处分自己的行为和财产。

七、本协议经双方签字后，待有效的法律文书生效时具有法律效力。双方承诺对该协议书的字词义非常清楚，并愿意完全履行本协议书，不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。

八、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，婚姻登记部门保留一份。在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

男方 女方：

年 月 日 年 月 日

离婚协议书【标准版】3

男方：XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXX，住址：区街道(身份证地址)。

女方：XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXX，住址：区街道。

男女双方于　年月日登记结婚，于年月日生儿子　。现因夫妻感情破裂，已无和好可能，在平等、自愿的基础上，经双方共同协商，达成协议如下：

一、双方自愿离婚。

二、儿子由男方监护抚养，女方支付抚养费X元/月，一年一付，每年X月X日前支付，上述款项包括学费、生活费、女方应付至儿子大学毕业。(考虑到通货膨胀因素每年适当递增位X%)，但如遇儿子重大疾病住院治疗或意外伤害等特殊情况需较大开支，由双方各半承担;

三、夫妻共同财产按以下分割：

1、男方一次性支付女方X万元(该款包括但不限于女方拆迁补偿、安置、过渡、奖励等费用)，在双方办理离婚登记手续后，当日付清。

2、车辆归男方所有;

3、现有家具、家电等家庭用品全部归所有。

4、双方目前自有现金归各自所有。

四、双方无共同债权、债务。婚姻关系存续期间个人债务由个人承担，与对方无涉。

五、女方对儿子享有探视权，男方应积极配合，原则上每月X次，具体时间、方式双方另行协商。

六、本协议书一式三份，男女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

男方：　 　女方：

年月日 年月日

协议离婚协议书 篇12

男方：潘某，男，汉族，19____年7月28日生，身份证号码：

女方：马谋，女，汉族，19____年1月22日生，身份证号码：

男方与女方于20____年3月认识，于20____年5月12日登记结婚，婚后于20____年2月6日生育一子，名潘某某。因婚前了解不深，性格不合致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

儿子潘某某由男方抚养，随同男方生活，抚养费用由女方负责的部分，女方自愿一次性支付给男方作为儿子的抚养费，经男方同意，将双方结婚时女方陪嫁的全部电器用具包括但不限于夏普、海信电视各一台，西门子冰箱一台，雅马哈音响一套，松下洗衣机一台，联想电脑一台，挂壁式空调三台，梳妆台一套，作价10万元作为儿子的抚养费，离婚后男方不再向女方主张孩子抚养费。

在不影响孩子学习、生活的情况下，女方每周一——周五有一次探望男方抚养孩子的时间，每次不超过2小时。女方每周休息日可探望儿子一次或带儿子外出游玩不超过4小时，但应提前通知男方。男方应保证女方每周探望的时间不少于一次。女方有增加探望次数的要求，需与男方协商，私自探望孩子造成孩子学习或生活困扰的男方有权终止女方探望权。

女方在探望孩子过程中，应与孩子增进母子关系，但不能作出任何诋毁男方及男方父母的举动或语言，如果因女方的不礼貌甚至挑衅行为造成双方发生语言争执或肢体冲突的，男方可终止女方探望权，并在女方作出道歉前有权禁止女方与孩子发生任何接触。

三、夫妻共同财产的处理：

⑴存款：双方名下现无存款。

⑵房屋：夫妻共同居住的位于某小区21栋2单元903室面积129.7平米的房产一套所有权归男方所有系男方婚前个人财产，房屋的装饰装修均系男方个人婚前进行，不属于共同财产范围。离婚后女方搬离此房。

⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有，男方婚前车辆一台车牌号吉ATW818，系男方婚前个人财产，不属于共同财产范围。

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：

双方确认夫妻共同财产在上述条款已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的共同财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权对对方所隐瞒、虚报、转移的财产有权重新分配，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。

六、协议生效时间的约定：

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向男方户籍地人民法院起诉。

男方：女方：

签名：签名：

年月日年月日

开工协议书

随着经济社会的繁荣和人们从事经济活动的频繁，有很多人几乎常常都需要亲自撰写合同或者签订合同。签订合同可以采取书面形式，口头形式或者其他形式，你平常接触合同的机会多吗？编辑为你整理了以下的“《开工协议书》”，或许在您阅读本文以后有一点收获！

开工协议书 篇1

甲方(用人单位):

乙方(临 时 工):

一、甲方因生产(工作)需要,按照国家、省、市招用工有关规定,同意招(聘)乙方为本单位临时工。甲乙双方根据"平等自愿、协商一致"的原则,签订本协议,共同遵守履行。

二、协议期从 年月日至年 月 日止,其中试用期从 年 月 日至 年 月 日止共 个月。协议期届满,本协议自行终止。

三、工作任务及条件

1.乙方同意甲方安排,在岗位承担 工种。因生产(工作)情况变化,甲方可调整乙方工作岗位,如乙方无正当理由,应服从甲方安排。

2.甲方应根据乙方的岗位工种,向乙方进行安全生产教育及上岗前培训,并提供符合劳动安全卫生要求的劳动条件和作业场所。

四、劳动时间和报酬

1.甲方实行规定的工作时间制度。甲方因生产、经营(工作)需要安排乙方加班加点的,在保障乙方身体健康的条件下,经与乙方协商后进行。

2.甲乙双方协商,确定按下列第 种工资形式执行。

(1)计时工资。乙方试用期日工资标准为 , 试用期满根据乙方岗位定为 , 以后按企业工资分配制度调整工资。

(2)计件工资。按乙方岗位计件单价及完成情况计发计件工资。

3.甲方定每月10日为发薪日。

4.甲方安排乙方加班加点,无法安排补休的,按规定发给加班加点工资。

五、福利待遇

1.乙方任职期间,享有同甲方全职（正式）人员同等的福利待遇。

2.其它福利待遇。

六、劳动纪律

乙方应遵守甲方依法制定的各项管理制度,甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、考核和奖惩。

七、劳动协议的解除

1.乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动协议:

(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反劳动纪律或规章制度的;

(3)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

(4)被依法追究刑事责任的。

2.有下列情况之一的,乙方可以解除劳动协议:

(1)在试用期内

(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(3)甲方未按照劳动协议约定支付报酬或者提供劳动条件的。

3.除1、2款规定外,任何一方提出解除劳动协议,均应提前30天书面向对方提出。

八、违约责任

1.协议期内,乙方依第七条第一款(2)、(3)、(4)项规定被解除劳动协议,或乙方违约,须向甲方支付违约金。造成甲方直接经济损失的,乙方应予赔偿。

2.协议期内,乙方依第七条第二款(2)、(3)项规定解除劳动协议,或甲方违约,须向乙方支付违约金。造成乙方经济损失的,甲方应予赔偿。

九、双方认为需要约定的其他事项

1 .乙方在职期间或离职后,不得泄露公司秘密,如乙方泄露公司秘密,造成甲方损失的,甲方有权追究乙方法律责任和赔偿甲方由此引起的全部经济损失。

2.乙方在职期间不得在其他公司兼职或从事有损公司利益的其他工作,一经发现,甲方有权解除劳动协议,不须向乙方作任何补偿或

赔偿。

3.其它约定

十、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两分,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(签章):

代表(签章):

协议签订日期 年月日

开工协议书 篇2

公司中标承建的新疆克孜勒塔斯水电站工程（土建、金属结构制造、安装机电设备安装）开工仪式7月10日在布尔津山口河畔举行，布尔津县人民政府副县长林艳坤，新疆额河工程建管局处长徐元禄，以及布尔津县水利局、公安局、国土资源局等布尔津县相关部门领导和项目部全体员工参加了开工典礼。公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司参加仪式并致词。

克孜勒塔斯水电站工程由新疆额河建设投资有限公司投资建设，是布尔津山口西水东引水利枢纽的配套工程，工程由电站厂房、溢流堰、泄洪冲沙闸、鱼道、左岸台地挡水坝段等组成。克孜勒塔斯水电站工程的开工，标志着该工程进入基础开挖阶段。

开工仪式上，公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司发表讲话。他对公司作为中国水电工程建设的老牌劲旅在五十多年来取得了辉煌业绩和对公司积极参与西部大开发，致力于新疆工程建设的战略思路等进行了一一介绍，并借此机会向长期以来关心、支持和帮助公司发展进步的各级领导和各界人士表示诚挚的感谢。同时表示，为了安全、优质、快速地完成工程建设任务，并早日投产发挥效益，造福布尔津人民，项目部全体员工将一如既往的发场“艰苦奋斗、竞争创新”的企业精神和中国水电的品牌优势，以严谨务实的工作态度，科学周密的计划安排，先进合理的技术措施和创新有效的施工方法，精心组织新疆克孜勒塔斯水电站工程施工，以优质满意的服务回馈业主对我们的信任和期望。

开工协议书 篇3

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下：

一、工程名称：“上马南路”一期工程

二、工程地点：上马南路

三、工程内容：一期工程土方开挖运输

四、计量方式

计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。

五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。

六、综合单价

挖运土单价：综合单价 元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。

七、结算付款方式

工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。

八、双方责任

甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。

乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合 甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。

九、其他约定

在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。

十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。

十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

发包人(公章)：贵州省智强拆除有限公司 承包人(公章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

现场负责人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

账 号： 账 号：

合同签订时间： 年 月 日

开工协议书 篇4

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方现在开发商承包同意发包转让,乙方自愿接受此项目工程任务,经甲乙双方协商,特订如下协议以资共同遵守：

一、在承包合同正式签订后,按该项目高层电梯房总造价值

二、该项目计算工程单价,不得低于其它标段工程单价,否则由甲方负责,补偿乙方与其它标段的差额单价。

三、转让合同正式签订后,由乙方付给甲方履约保证金,人民币元,凭银行当日付款回单生效,否则该转让协议书无效。

四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。

五、该项目暂定年月日之前进场开工,如果不能按期开工,乙方支付给甲方的合同履约金由甲方承担的月息(从乙方打款给甲方帐号之日起算)。如果在年月日之前还未进场开工,甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则,由此产生的所有经济损失均由甲方自负。

六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________

_________年_____月_____日

开工协议书 篇5

甲方：____________________(以下简称甲方)

乙方：____________________(以下简称乙方)

经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同要求。

第二条甲方责任

1、负责及时办理主合同的预付款手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。

第三条乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方的各项监督检查。

4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

第四条费用、结算与支付

1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：__________元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。

2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的 %，一层封顶付总造价的 %，二层封顶付总造价的 %，封顶付总造价的 %，内外粉刷时付 %，工程竣工付 %,余款 %工程完工后一年内付清)

第五条违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

2、工期5个月，质量达到合格标准。

3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

第六条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

第七条附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。

2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。

甲方:(盖章)____________________

乙方:(盖章)____________________

代表：_________________________

代表：________________________

年 月 日

年 月 日

开工协议书 篇6

************开工仪式

实 施 方 案

一、时间：*********

二、地点：*********

三、参加单位及人员：****有关单位代表，****局副科级以上干部，******公司全体人员，*****新闻媒体记者，施工单位、监理单位人员，共计约***人左右。

（1）原则上要求：***系统****人；***局***人，***公司**人；***相关单位***人；***区**人；新闻媒体**人；施工单位***人、监理单位***人。

（2）主席台贵宾：**四大组织有关领导、**政府有关部门领导、***区四大组织有关领导。

四、会议组织：

1、原则：节俭喜庆文明

2、现场布置：

★仪式会场：按主席台由北向南布置，主席台紧靠****广场西侧绿化带，背景为 “******开工奠基仪式” 红色基底大型喷绘，东西两侧为****和*****工程概况及效果图；会场中心为各单位队伍方阵，两侧为***面悬挂宣传标语的彩球条幅；正南侧为红色气球拱门“热烈祝贺******建设项目开工”。

★主席台：主席台背北面南，铺红色地毯，装点花卉植物。

★奠基位置：会场西侧*****场地，奠基石装点红色绸花，黄土合围。

★施工机械：施工现场周边整齐停放。

3、工作组织：

★现场布置组：负责平整场地、搭建主席台、布置现场、方阵划分、准备礼花、鞭炮等，制作气球条幅，租赁地毯、音像设备，喷洒礼花、燃放鞭炮。（委托广告公司进行）

★联络服务组：负责拟定邀请人员名单，发送请柬，现场签到，引导嘉宾入场，带胸花等；邀请新闻单位记者，拍照、摄像。（公司办公室）

★综合协调组：负责起草讲话材料，协调现场布置，联络各组工作，保障会议秩序，落实后勤服务等。（公司开发部、办公室）

五、会议议程：主持人：** ****

第一项：请****介绍建设项目情况；

第二项：请****讲话；

第三项：请施工单位代表表态发言；

第四项：请监理单位代表表态发言；

第五项：请******辉宣布开工。

鸣放礼炮，参会领导为工程奠基！

开工协议书 篇7

发包方(全称)：_________________公园项目部(以下简称甲方)

承包方(全称)：_________________建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)

依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将__________公园土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：_________________

一、工程概况

1、工程名称：_________________公园。

2、工程地点：_________________新城。

二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式：_________________包清工。

2、工程承包范围：_________________三建负责施工的__________公园基础、回填、地下室基坑、小区河道、市政道路的铺设等土方开挖工程。

3、工程承包范围：_________________反铲挖掘机进退场、日常维护保养、修理、燃油添加、场址内移机、土方开挖、土方开挖的准备(包括场地平整、障碍物处理、驾驶员配备)、土方开挖过程等土方开挖涉及的全部内容。

三、工程结算单价及结算原则

1、零星工作量挖机每小时按190元计价，铲车每个台班按800元计价(每个工作台班以实际工作6小时计)，地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米单价计价，需二次翻运的工作量甲乙双方另行协商另计机械工作台班。

2、工程量或工作量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。

3、乙方应根据其工程价款，开具正式发票给甲方。

4、乙方承包价款已包含挖机燃料费，修理和日常维护保养费用，驾驶员和员工工资、奖金，各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

四、土方开挖工期

1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。

五、工程质量

乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。

六、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)全面履行合同约定，确保乙方正常施工。

(2)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(3)甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。

2、乙方责任

(1)全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。

(2)服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。

(3)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员机具设备投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(4)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。

(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(6)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(7)乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(8)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任和经济费用。

(9)乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

(10)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。

(11)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(12)乙方委派的工地代表_______________，为土方开挖工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

七、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专

职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

八、质量验收

按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收，验收如不合格，则乙方应无条件配合甲方返工至合格。

九、工程价款支付

本工程___年3月至5月的土方开挖工程价款于8月份结算付清工程价款的80%，其余20%工程价款于春节前付清;

本工程___年6月至7月的土方开挖工程价款于8月底结算，9月底给予付清此价款;

本工程___年8月开始，每施工两个月结算一次工程价款，至第三个月上旬10号前付清上二个月已结算的工程价款，其余均依此类推。

十、附则

1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包。一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

4、本合同一式五份，甲方、乙方、担保方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。

5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结算之日失效。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

授权代理人：_________________授权代理人：_________________

日期：_________________日期：_________________

开工协议书 篇8

甲方（用人单位）：_________

乙方（使用经费人）：_________

经甲乙双方协商，达成以下协议：

一、甲方同意接收乙方并负责办理接收手续。

二、乙方同意到甲方报到参加工作，并从_________年_________月起，在甲方工作_________周年以上。

三、甲方在乙方报到后，向乙方一次性拨付安家费_________元及_________市政府专项津贴每月_________元（按月拨付，共付_________年）。如甲方给乙方安排住宿的，可待乙方购房时，甲方一次性拨付乙方市人才开发资金的安家费。

四、乙方在_________年服务期内，除省、市组织、人事部门调动外，因其他原因流动出甲方的，按每少工作一年，向甲方退还安家费1／3。ww

五、双方经协商达成的其他条款_________。

六、本协议甲乙双方签字盖章经_________市人事局鉴证后生效。

七、本协议一式四份，甲方、乙方、甲方主管单位、鉴证部门各执一份。

甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________

负责人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

开工协议书 篇9

甲方(发包人):

乙方(承包人)：

根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务大清包

四、承包范围

1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。

2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。

3、现场临建的搭拆：现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。

4、设备提供：龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。

5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包

五、开工日期：20xx年5月15日(暂定，具体时间以发包人签发的开工通知单为准)竣工日期：20xx年8月5日

六、工程面积及单价：

1、按图纸施工面积，检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。

2、每平方米工程承包单价：检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元，车间部分每平方米110元。

3、本合同价款解释：采用固定综合单价，无论发生任何情况，结算时均不作调整;

4、合同以外工程量确认：合同以外工程，承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后，方可作为结算依据，待本合同全部完工后一并结算。

七、付款方式

1、进度付款方式：

基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件，支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金，保修期一年，保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。

八、双方责任：

1、甲方责任：

(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。

(4)、保证按时给乙方拨付工程款。

(5)、机械挖填土

2、乙方责任：

(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。

(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民，按照相关要求办理暂住证等。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守项目部一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。

(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(6)施工中注意安全施工，如因乙方原因发生的大小事故，均有乙方全部承担。

九、质量验收

1、工程质量按现行国家验收规范执行，质保期1年，低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。

十、工期

乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价5承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。

十一、材料供应与管理

甲方供应工程全部材料，乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报，甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料：

1、钢筋按照施工图计算工程量不计损耗，不得有超过0.5M的废料(废料由甲方统一处理)，且废料不冲减钢筋总供应量;

2、主体结构混凝土用量根据施工图预算的砼量按照不同标号的施工配合比将损耗总体控制在1%以内，装修中的水泥用量以实际面积和设计厚度为基础，按照施工配合比将损耗控制在合理损耗以内;

3、其它直接材料，如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，乙方验收后，应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量，则超出部分的材料费用由乙方承担，甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用，在工程结算款中全部扣除，如乙方管理得当，甲供材料在约定用量基础上有节约，节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励，在工程结算款中支付。

十一、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。

3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。

4、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅)，积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。

7、乙方应做到工完场清、文明施工，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。

8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。

十一、合同生效

合同订立时间：年月日

本合同一式四份双方签订后即生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

开工协议书 篇10

合同工程项目开工申请报告三篇

合同项目开工申请报篇一:

**********有限公司:

我*****公司中标后,积极组织相关人员,立即成立大岔河(海螺水泥厂桥至G312国道段)堤防治理工程第二标段项目部,选择技术力量雄厚,施工经验丰富的人员担任本工程项目经理、技术负责人,安全、经营等主要职务,并选择技术与实践、理论丰富的分包队伍于2013年8月13日进驻现场,人员、机械、材料等设备全部进场,在甲方的'协调于配合下做好“三通一平”工作,现上报贵部申请开工。

请审批

*******************公司

二0xx年八月十三日

合同项目开工申请报告篇二:

致:(监理机构)中山市中利工程建设监理有限公司

我方承担的 三角镇新龙涌和德生涌部分改道工程合同项目工程,已完成了各项准备工作,具备了开工条件,现申请开工,请贵方审批。

附件:1.开工申请报告。2.施工设备进场报验单。

承包人:(全称及盖章)

项目经理:(签名)

日期: 20xx年12月16日

二0xx年九月十六日

合同项目开工申请报篇三:

致: 河南华北水电工程监理有限公司阿拉沟水库枢纽工程监理部

我部于2009年12月8日接到新疆阿拉沟水库枢纽工程灌溉放水洞工程(合同编号:TASK-TJ2)中标通知。我部主要人员于2009年12月15日进场,通过前期准备工作,施工人员、机械设备按时到位,项目质量安全组织机构已建立,管理制度已健全,第一份施工图纸已于2010年3月4日转发我部,总体施工组织设计已按贵部要求提供的时间准时提交,目前已具备开工条件,现申请于2010年3月5日正式开工,请审批。

中国水电十五局新疆吐鲁番地区

阿拉沟水库工程项目部

20xx年3月4日

施工协议书

编辑精心挑选后特别推荐一篇名为“施工协议书”的文章，供您参考并请您收藏。在广大人民群众的法律意识普遍提高的今天，合同在我们生活中出现的频率开始变多。在签订劳动合同时，要避免签署“口头合同”、“不完整合同”、“含糊不清合同”、“单方面合同”。

施工协议书【篇1】

甲方:_________________________________-

乙方:_________________________________

为了防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的责任:

1、乙方施工时，甲方有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司及相关国家安全条例的制度进行处罚。

2、作业过程中出现人员伤害等安全事故，发生的一切责任及费用由乙方承担。

二、乙方的职责:

1、 本次施工过程中，乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。

2、 乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

3、 乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部责任，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

4、 乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

5、 根据“一岗双责”的规定:乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。

7、 不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

8、 乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

施工协议书【篇2】

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。

2、基本施工工艺：

a、墙面清理及修补(含找平);

b、外墙专用腻子批底;

c、外墙水性抗碱封闭底漆;

d、弹性涂料面层;

3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。

一、合同价款：

1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米，单价70 元/平方米，合计￥56000.00元;

2、弹性平涂涂装面积(暂定) 20__平方米;单价35 元/平方米，合计￥70000.00元;

3、工程造价(暂估价)为： ￥126000.00 元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整 。

二、工程款支付及结算方式：

1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;

2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的 95% 。

1、 决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。

一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件) 天施工日，具体进场日期以开工报告为准。

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。

3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。

4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。

三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。

一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。

二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。

三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。

四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。

一、 本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。

二、 质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。

本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。

一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。

四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。

施工协议书【篇3】

甲方： 重庆海科交通工程建设有限公司

乙方：

为了保证京昆高速中子服务区新建工程 的质量、安全、进度顺利如期竣工，根据《合同法》、《劳动法》及相关法规要求，本着“平等互利，相互协商一致”的原则，特签定本协议，致甲乙双方共同遵守执行。

一、工程概况

该工程位于 广元市朝天区中子镇柏树村境内，是集建筑、装饰及绿化等项目的综合性建设工程，是中国石油、川北高速的重点工程。

二、工程名称：京昆高速中子服务区新建工程（×合同段）

三、工程地点： 广元市朝天区中子镇柏树村

四、开竣工时间： 年 月日至 年月 日

五、承包范围及单价

乙方负责完成施工图纸范围内及甲方交付的其他施工任务；乙方在保证工程质量、安全、进度、成本的情况下，并根据承包的单项工程按实收方，分项计价；其单价确定为：

① 模板安拆按27.00 元/m2（按砼接触面积计算，包含辅材；架管、扣件的堆放、清理和场内转运；）；

②1-2层连通的满堂架按：13.00 元/m2（按地面平方计算一层）。

③外架按 12.00（双排）、8.00（单排）元/m2；（按垂直面积计算，包含搭拆及绷安全网安拆，）甲方所提供的架管、扣件及其他构配件，由乙方负责保管，甲方按6 %计算损耗，超出部分由乙方负责赔付。

④零星用工：男工 元/工日，女工 元/工日，技工 元/工日。以上单价均包含施工组织；工具、机械设备和材料的场内转运、清理，工程安全设施的布置、搭拆工作，文明施工场地的布置，材料的收集堆放、整理与看守工作；施工现场的临时用水用电的保障、成品与半成品的保护等工作，不再另行单独计价。

七、安全质量责任

该单位工程按国家新标准、新规范进行验收，工程质量等级优质工程，工程质量的各项指标符合《质量检验评定标准》的相关要求。

乙方必须按照《安全施工规范》及《安全操作规程》的相关要求进行安全生产、文明施工；要求进入施工现场的`人员必须服从甲方的现场管理，接受甲方的监督、检查，施工过程中必须做好各项工序的安全保护措施，做好安全、质量自检工作，乙方管理人员必须对施工操作人员严格要求，发现安全隐患，及时整改；确保安全操作，机械操作人员必须持证上岗；若在施工中造成安全质量事故，双方各自承担相应的责任，具体事项约定如下：

1、若发生伤亡事故，直接医疗费在10000.00元以内由乙方自行承担，并承担由此产生的交通住宿费、误工费、生活费和护理费等一切其他不可预见的费用；

2、直接医疗费在10000.00元以上，超出部分由甲方承担70%，其他交通住宿费、误工费、生活费、护理费和赔偿费由乙方全额承担；

3、若非甲方原因造成的重大质量事故，罚款、返工费及损失由乙方全额承担；

4、若施工人员不戴安全帽进入施工现场，发现一次，罚款 50.00 元；

5、上架施工时不拴安全带，发现一次，罚款80.00 元；

6、不按规定穿戴的，发现一次，罚款50.00元；

7、严禁酒后作业，一经发现，罚款200.00元，并驱逐出场。

八、甲方职责

1、按时、按量提供施工所需原材料，确保该工程所需材料及时到位。

2、按时、按量提供安全生产所需设施和材料。

3、提供施工所需的电源和大型设备，小型机具和周转材料由乙方自行提供。

4、甲方现场技术人员负责对班组长进行各单项技术交底。并负责工班长的考勤。

5、检查、监督乙方的工作，对乙方的违章违规操作及材料浪费行为甲方有权要求整改并处以适当的罚款。

6、按合同约定支付工程款。

九、乙方职责

1、遵守国家建设部颁发的相关质量、安全法令、法规，认真学习公司、项目部制定的各项管理制度，并遵守执行。

2、根据承包内容，合理组织，精心安排。乙方必须严格按图施工，不得随意更改施工流程和施工工艺。

3、负责对班组人员的质量、安全技术交底，并切实抓好班组人员人身安全、现场安全的监督、管理，并搞好施工过程中的安全保护措施，对施工现场的工人进行安全教育，对存在的安全隐患及时处理。

4、保证施工场地整洁，收捡堆放相应的材料。

5、乙方负责工程所需的各种小型工具、用具及辅材。

6、为班组工人提供充分的后勤保障（含食宿、安全保险、劳保用品及相应的福利产品），费用由乙方承担。

7、乙方要听从甲方的统一指挥，服从统一安排，配合甲方做好各项迎接检查的准备工作。

8、施工期间，乙方负责人必须每天到现场安排指挥，若因无故离场，发现一次，罚款1000.00元，若因特殊情况需离场的，必须经甲方现场负责人同意，并另外指定临时现场负责人。

9、按时足额的支付民工工资，保证工程的顺利进行。

10、要节约用料，按规定的施工工艺使用材料，要将材料堆码整齐，严禁将材料散乱堆放，若造成材料浪费，损失由乙方承担。甲方并有权对乙方处以罚款。

十、价款结算及付款方式

该工程实行按实收方、分项计价的结算方式,结算时乙方必须提供由甲方施工员开具的经甲方技术负责人和项目经理签字认可后的工程计量结算单,同时具备相应的工资表后,方可在甲方财务处结算工程款。甲方按乙方每月已完合格工程量的 80%预付当月人工工资，该单位工程竣工后，经相关部门验收合格，并无安全质量事故，方能按承包价款给予结算。并在办完相应的手续后一个月内付清余款。

十一、违约责任

甲乙双方都应认真履行协议中所约定的各项条款，若甲乙双方任何一方违约，违约方支付守约方违约金 元。

十二、若乙方不听从甲方的指挥，无能力按时、按质、按量完成施工图纸及甲方交代的其他施工任务时，乙方将无条件退场，且甲方不予结算工程款。

十三、争议解决方式

若发生争议，双方协商解决，协商调解不成时：

1向 （仲裁机构）申请仲裁

2向 法院提起诉讼。

十四、本协议的附件是本合同的组成部分，其他未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

十五、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经甲乙双方签字（盖章）后生效，协议履行完毕后失效。

甲方：         乙方：

代表人：     代表人：

年月 日   年月日

施工协议书【篇4】

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： 彰武县建材市场院内 。

实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。

方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期 天。

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;

(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工协议书【篇5】

甲、乙双方于****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书。

现因甲方要求在施工过程中，增补如下施工项目:

1、****大厦大堂中原有玻璃吊顶装饰进行变更调整;

2、一层车库中配电房旁空间增加轻钢龙骨硅酸钙板隔墙以作为物业管理仓库;

3、一层货梯室外平台部分用***石材进行装饰及货梯福字墙体前增加绿化花池修饰;

4、二层商业店面装饰、装修项目中的遗漏部分等。甲方从便于施工、节约时间、成本等方面考量，将所述增补项目承包给厦门****有限公司施工。

经协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。

要求施工单位对于所增补项目必须于****年**月**日前结束施工，并确保施工质量符合相关规范及预算清单所列材质要求(祥附件：增补部分预算清单)。

经对乙方预算报价审核、比较后，确定合同价金额为：

3.1程竣工验收合格后，5个工作日内全额支付乙方工程总价款，计人民币：****元整(￥*****.00元);

3.2乙方在收到甲方支付的工程款前,须出具等额的税务发票给甲方。

第四条 本协议中未尽事宜，按****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书中条款执行。

第五条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。本协议自签订之日起生效。

施工协议书【篇6】

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，增强乙方装载机司机在甲方工地施工的安全责任意识，确保装载机的操作安全，杜绝事故的发生，甲乙双方就装载机的安全使用达成如下协议：

1、乙方提供的装载机应配专业操作人员，不得随意调动，必须持证上岗。专业的操作人员必须严格遵守安全操作规则，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

3、乙方所提供的装载机，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好。在设备使用前，乙方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。乙方提供相关设备材料，协助甲方进行设备报验。

4、乙方负责装载机进退场运输中的交通安全管理工作，使装载机安全运到甲方施工现场。

5、乙方加强对司机的教育，尤其是安全、法制方面的教育。严格安装操作规程执行，每天工作前进行检查，做好日常巡检记录并定期交与项目部。出现危及安全施工的.机械故障时，应立即停止使用，及时进行抢修，确保装载机在性能良好的情况下使用。

6、乙方作业人员必须遵守中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度，因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。

7、 严禁装载机司机酒后上岗，工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故，后果自负，并接受甲方处罚。

8、甲方对乙方进行安全操作技术交底，明确施工现场的各项安全注意事项。

9、甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察，有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。

10、若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

11、本协议作为装载机租赁协议的附件，一式 二 份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执 一 份。

甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

施工协议书【篇7】

在日新月异的现代社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的安全施工协议书，希望能够帮助到大家。

甲方：__________

乙方：__________

为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

（一）乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

（二）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

（四）乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

（一）高空悬空作业必须系好安全带；

（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的'区域不得吸烟；

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

（四）未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

（六）不得在工程现场烧火；

（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

（八）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

（九）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

（十二）未经允许不得进入煤气区域，如因工作需要需进入煤气区域必须遵守甲方煤气区域的管理制度，在保证人身安全的情况下方可进入。

第四条：安全责任

（一）本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任，甲方概不负责！

（二）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第五条：本协议为长期协议，自签订之日起生效，乙方人员在我厂作业期间皆为有效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。

甲方：__________乙方：__________

甲方代表： __________ 乙方负责人：__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

施工协议书【篇8】

1.2 经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利

率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三

个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息

计入投资款本金。

乙方股份比例占%；

1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程

款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情

况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。

2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙

双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

管理。

2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；

采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专

4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守

向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地

震、台风、战争、属于免责范围。

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

分。

4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设

税金等才可分配。

4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内

部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4 本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽

施工协议书【篇9】

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及根据浙江卓越市政工程有限公司实际情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黔西北产业区A区3号路照明工程。

工程地点：七星关区海子街镇蚂蝗村至邵关村。

工程内容：路灯基础、穿线、灯杆、灯具、控制箱、安装调试等。

二、工程承包范围

承包范围：上述工程内容中设备材料供应，管线安装、灯具、控制箱、线路安装和管井砌砖，也即是项目建设的全部内容，照明施工图底所含的全部工程。

三、合同日期

开工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

（因天气等特殊原因影响双方协商顺延）

四、质量标准

1、工程质量必须达到设计图纸及国家施工验收规范的相关要求。

2、灯、灯杆、电线材料质量必须符合设计要求以及施工工艺按设计标准，进场材料必须按程序报验批后才允许使用，应提交出厂合格证，检验报告等质量保证资料。

3、路灯共计68盏，灯杆为10米杆，路灯间距30米，路口为双面设置，其余地段单面设置，特殊地段间距可以作调整。

五、合同价款

单价：2938元/杆

清单附后：

六、付款方式

工程竣工五日内，甲方支付乙方总价款的85％，亮灯3个月后支付总价款的95%，剩余的5％作为质保金一年后支付乙方，竣工后如甲方逾期付款，则按月息5％计息。

七、本项目保修期限为2年，非人为因素造成的损坏由乙方负责修复并负责支付相应费用;b不可抗自然灾害造成的损坏由双方酌情协商处理。

八、乙方在项目实验中，必须做到安全施工，否则，施工过程中出现任何因本工程施工造成的安全事故，相应损失和责任由乙方负责，与甲方无关。

九、甲方负责做好协调服务工作。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十二、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

发包人或甲方（公章）：

承包人或乙方（公章）：

法人代表：

甲方代表：

____年____月____日

施工协议书【篇10】

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方于孝昌县王店镇王康小区5.6.7楼，振动沉管灌桩基础施工任务，因甲方没有机械设备，需要乙方带机械设备进场，甲方将该项工程的包工任务予以分发包，现有乙方自愿承担此项任务，为了明确双方的责任、权利和利益，以协商特共同订立协议：

一、承包方式：甲方根据设计图和规划要求将该5.6.7#楼∮377单打振动沉管灌注桩基础按205元/根桩(大写：贰佰零伍元/根)其桩长约6~9米不等，如超出桩长9米部分另按28元/米(大写：贰拾伍元)的价格包工给乙方，打桩机械进出场费用约肆万元由甲乙双方各承担一半。工程量按桩数结算。

二、双方责任：甲方向乙方提供施工用水、电及临时住宿，乙方要确保施工质量合格，乙方自备施工用的所有机械、工具和作业人员，严格按照设计要求及施工规范施工，保质保量完成该工程施工任务。在施工过程中如出现安全事故，一切由乙方承担，甲方概不负责。

三、质量要求：乙方必须保证桩基础质量，桩身承载力达到要求测要求，桩身成桩质量合格，否则造成的任何损失均由乙方承担。如因甲方提供的材料原因造成工程质量达不到设计要求，因此造成的损失由甲方承担，乙方概不负任何责任。

四、工期要求：甲方要求乙方从机械进场施工开始，45个工作日，完成合同内的施工任务，因乙方原因造成工期拖延，甲方有权对乙方处以每天100元的罚款直至完工，如超前完工，则甲方向乙方奖励XX元。

五、付款方式：乙方机械、人员进场当天，甲方预付乙方人民币伍万元，每完成壹栋楼的基础施工任务后甲方支付乙方每栋楼工程款的95%.全部工程完工后，甲方支付到乙方总工程款的95%，余款在建筑基础平±0.00后15天内一次付清。本项目工程款不含税金和个人所得税。

六、未尽事宜，双方共同协商解决。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款支付完毕后自行作废。

甲方代表：乙方代表：

签章：

合同签定日期：年月日

施工协议书【篇11】

按照《中华人民共和国民法典》、建设部《建设工程施工合同》的规定，为切实加强工程管理，明确相关责任，确保各项经济技术指标的顺利实施，保证本工程能符合业主合同的要求，按期保质保量的目标，取得较好地社会、经济效益，现责任人在认真分析研究本工程的图纸，招投标文件和业主的合同条款要求后，提出，(填写担保情况)承包该工程的施工任务，实行独立核算，自负盈亏。基于以上基础三方共同协商，特达成以下协议。

总则

1：工程概况

1.1工程名称：

工程地点：

承包范围：

承包性质：

1.2开工日期：竣工日期：

总工期：日历天(按业主要求)。

1.3质量等级：(国标或行标特殊要求需写明)

2：协议文件及解释顺序

本工程承包协议书、甲方与业主的招标文件、答疑纪要、施工图、投标文件、工程承包合同、图纸会审纪要、洽商、变更等明确双方权利、义务的承诺以及其它技术资料、技术规范等。

3：协议文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同语言：汉字

3.2适用法律法规：中华人民共和国民法典及其它现行法律、法规。

3.3适用标准：国家有关该类工程的质量检验、验收标准和规范以及业主要求和规定。

4、合同价款(暂定)：大写元(小写元)

该工程采用承包方式，结算依据为。

责任人职责

1、责任人应按合同的规定，尽快完成项目部的筹建和精干施工队伍的组织工作，及时到位指定管理人员和技术人员。有关机械、设备、材料和物资，按监理工程师要求的期限与数量到场，做好施工组织设计和工程开工报告的审批工作。

2、如公司投入人员与投标书中的人员不符而引起业主处罚所产生的费用，。

3、按照本协议的有关规定，应及时按公司单位有关规定报送“工程月报”“工程结算账单”等材料，工程所需的对外联络和宣传，均以公司单位的名义进行，并报告公司留档备案。

4、服从业主、监理工程师及其代表的工作指令，并积极搞好业主、监理和当地政府的关系，妥善处理与当地居民的关系。

5、应积极做好安全生产、保通、治安、消防、环保等方面工作，建立健全各项规章制度和质量保证体系，严格施工过程中的质量控制，确保工程质量。

6、催收和结算工程款，承担本工程内的一切风险(包括工程质量、机械事故、施工人员及第三人的伤亡事故以及对外的债权、债务)。

7、按照国家的有关规定建立健全财务制度，按时编报财务用款计划。

8、建立施工档案资料，做好施工原始记录，编写施工技术总结和竣工文件，并将有关资料提供一套给公司留存备查。

9、及时处理与业主、监理的往来信函(责任人给业主的信函应经过公司或其授权的代表签署)。

10、责任人在施工期间必须按国家有关规定及时支付工程所发生的人工工资，并将工资发放单每月上报公司财务审核。

11、责任人应为现场施工人员投保工伤保险，使用外来劳动人员必须向有关部门办妥手续。

12、维护公司的声誉，使公司免受责任人造成的任何损害，包括诉讼损失和其他不利于公司的任何事宜。

13、遵守国家的法律、政令、政策以及建设工程管理规定。

14、工程盈亏由责任人承担，与工程有关的人工费、材料费、租赁费、设备费等一切费用均由责任人自行承担。责任人必须按约履行责任人与第三方的合同和协议，按有关规定及时支付民工工资和材料款等，违反该条约定给公司造成的全部损失均由责任人负责赔偿。

15、工程的履约保证金所涉及的现金款项及费用全部由责任人负责，并在签订工程承包合同前打到公司指定帐户。

安全生产与风险责任

1、本工程范围内的所有施工安全及防护设施由责任承包人负责，因责任人原因或第三方的原因造成安全、质量事故，包括危及第三者伤亡事故均由责任人自理，公司不负任何责任。(约定风险承担)。

2、责任承包人必须建立现场安全管理组织体制，制定安全管理制度，全面落实安全生产责任制，严格贯彻和认真执行有关安全生产和劳动保护的各项法律、法规、标准、条例、规章和制度。经常组织职工学习安全操作规程，教育职工遵章守纪，加强自我保护，自觉穿戴好劳动防护用品，做到劳逸结合，合理安排作息时间，确保职工安全和健康。

3、特殊工种人员必须持证上岗。责任人负责对特殊工种人员的日常安全生产管理，对特殊工种人员进行相关工种的操作规程教育，按规定定期审查，严禁无证操作。

4、责任人所进场的机械设备、电器设备、安全防护用品必须符合安全要求和建筑行业标准要求，检验合格后，方可投入使用。施工中责任人不得使用无安全防护装置的机具、电气设备，严禁使用假冒伪劣产品。

5、责任人在施工中，应根据编制的施工组织设计组织实施，及时落实相应的施工安全技术措施，做好事故防范工作。所有工程施工人员都必须遵守各项安全操作规程和有关规定，严禁违章指挥和违章作业。

6、责任人必修按业主及监理工程师的要求制定切实可行的沿线“保通’措施，实施中要求施工地段标志、标牌做到规范、准确、醒目。配备足够的专职人员和机械进行道路维修和指挥协调来往车辆的通行，确保行车安全。

7、风险承担。责任人应以当以自身利益为重，落实风险规避和风险转移措施，及时足额办理施工工程和施工人员及第三方人员的生命财产的保险，并支付这一费用。

工程项目结算及支付

1、责任人(填写工程款结算方式)。

2、在业主工程款到位后，先期暂扣进度款的作为管理费后支付给责任人，税费由责任人在开具工程发票时按实交纳,责任人应遵守专款专用的原则，及时支付本工程的农民工工资、材料款等其它款项。待工程验收、决算并经业主要求的审计部门确定后与责任人按实结算，未经审计部门审计确认前不支付合同超出部分款项。

3、本工程保修费应按照公司与业主的合同条款，同比例扣除，待缺陷修复责任期满后(按业主规定日历天)工程款到账后三天内付清。如在保修期内，责任承包人不能按公司通知要求承担保修责任，造成公司不能实施完成的，有关保修费公司将不再予以结算。

4、在公司与责任人就内部结算完毕之前，所有建设单位支付的工程款均属于公司的公款，工程款的支配权属于公司。责任人向公司领取的所有款项，必须保证全部用于本工程，不得挪用于任何其他用途(包括不得用于赌博、吸毒、买卖、买房、买车或其它个人消费等)。若违反该条规定，责任承包人愿意按职务侵占罪或挪用资金定罪性处理，并自愿向公司支付所涉金额倍的违约金。

5、工程款支付及入账，按公司财务管理部门规定办理。责任人办理财务往来结算，由责任人或委托代理人(身份证号码)。

6、责任人须提供实际结算工程款的增值税专用材料发票;劳务发票。专用发票须在工程款发票开具当月提交且开票日期在工程发票开具当月底前，次月提交的不能抵扣税款，因此产生的税费由全部承担。

税赋

1、责任人承担履约合同所发生调整的各种税赋，并按照税务部门调整之日起的税赋完税。

违约责任与奖罚

1、公司因擅自变更或解除合同，应当支付责任人合同总造价的违约金。

2、责任人未接受公司正当检查、监督的，支付公司合同总造价的违约金;因工程达不到合同所要求竣工期限的，除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金;若工程质量不合格，责任人必须无条件返工至合格以上，达不到合同所要求质量等级要求的，除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金。

3、责任人因本合同内的工程质量、安全等问题，导致发生电视或报刊等媒体相关曝光情况，按照负面影响效果公司对责任承包人作出罚款，同时消除负面影响的费用仍有责任承包人负责承担。

4、在施工过程中业主对该项目工程所给予的一切物资奖励归责任人所有，对其所作出的处罚责任也一律由责任人承担;因责任人管理不善所造成的一切经济损失与责任后果全部由责任人负全责。以上各项违约一并执行公司与业主所签订合同有关违约责任之规定。

5、责任人在项目财务收支中违反国家法律、法规及公司财务规章制度，有下列行为之一者，除了应追回违规款项外，还应处以的工程款违约金及承担法律和经济责任。

⑴擅自以公司项目部名称，私设银行结算帐户、私自刻章，直接与建设单位结算工程款和对外发生经济往来，签具经济、债务有关凭据的，责任人应承担法律和经济责任。

⑵不按公司工程款结算规定，把建设方支付的工程款，直接划入责任承包人帐户或他人帐户;

⑶把工程款挪作他用或使用不当，无力垫资，使工程需用资金得不到保证，造成工程进度受阻，引起的经济纠纷或司法诉讼;

⑷有偷、漏税行为或欠交税金的罚款、滞纳金;

6、责任人因管理不善，违规施工，出现下列情况之一者，应负法律责任。

⑴因质量管理不严，造成不可弥补的质量事故或措施不力，延误工期;

⑵因安全工作没有做好，引发的各类重大安全事故和造成的损失。

7、本内部责任合同签订以后，责任人不得擅自解除合同，出现下列情形之一的，甲方有权另行派人接管该工程：

⑴未经公司同意，责任人擅自退出工程管理达天以上;

⑵未经公司同意，工程停工时间达天以上;

⑶建设单位对责任人的表现表示不满，书面要求更换乙方的;

⑷工程施工现场管理混乱，建设行政主管部门对工程提出通报批评达次以上的;

8、工程发生严重的质量或安全事故，导致工程处于瘫痪状态的;公司接管以后，责任人合同关系仍未解除，但是，公司接管后即视为责任承包人自行放弃向公司要求任何款项的权利，即：工程盈利，由公司根据接管人的贡献另行分配;工程亏损，则仍由责任人承担。对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任，最终仍由责任按照内部责任承担最终的责任(公司指派的接管人可以对工程的人、财、物、资金等进行合理的调度，并且责任人无条件认可其行为，责任人不得以已经退出为由拒绝承担责任。

9、因本工程引起的一切纠纷，包括但不限于该工程相关的一切合同、协议或其他文件、项目部成员的行为、项目部施工班组合农民工的行为、责任承包人委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由责任承包人承担，若造成公司先承担的，则公司可以依据内部承包关系向乙方行使追偿权，最终的一切责任均由责任承包人个人承担。

合同有效期

1、本合同自签订之日起生效，至缺陷责任期满后天之日失效。

其他约定

1、在本协议履行过程中，凡是因责任人的行为导致甲方承担经济责任的，公司有权向责任人行使追偿权，追偿的范围包括公司因责任人的行为而承担的一切损失，包括但不限于违约金赔偿金、利息、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等等。

2、本协议未尽事宜，由双方协商、补充，其补充条款为本协议的组成部分，具有同等效力。

3、如双方在履行本合同相关事项过程中所发生的一切争议，。

4、本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力，双方各有保密义务。

单位：(盖章)

法人代表或授权委托人(签字)：