搜索

委托施工协议

发布时间: 2023.10.13

委托施工协议11篇。

编者为您提供了一些关于"委托施工协议"的细致整理的资讯,我确信这个网站所提供的资讯对您将会非常实用。在文化、经济、贸易日益走向国际化的今天,相信许多人对合同的重要性有深刻的认识。签订合同能够让各方达成最终合作目标的共识。

委托施工协议【篇1】

甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等,委托乙方施工,为明确各自的权利和义务,经甲、乙双方协商达成如下合同:

二、主要工程内容:

维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

三、工程造价:

1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元

在具备施工条件的前提下,乙方在60个工作日内完成该项工程,若有特殊原因不能正常施工的情况下,由甲、乙双方商定延期。

1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

工程结束在具备竣工验收条件时,乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

本工程在施工期间,所有材料款、工时费用款由乙方垫付,工程完工后,由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

1、在工程前及施工过程中,甲方应积极配合和提供方便,保证必要的施工条件。

2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、本合同一式肆份,双方各执贰份。

委托施工协议【篇2】

甲方:__________

乙方:__________

经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议: 甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。

一、承包工程范围:

1、乙方负责主体工程的材料施工,水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。

2、在施工用电方面,乙方负责电线、电表,施工水电费。甲方负责拉接,电表落户,甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。

二、付款方式

按实际面积计算840元/㎡,总面积在200㎡左右,开工时支付__________元整(¥:__________元),地圈梁灌起付叁万元整(¥:__________元),到__________年__________月份付__________元整(¥:__________元)。其余施工费甲方尽量筹集,不得超过两年付清。

三、工期

开工时间:__________年__________月__________日

完工时间:__________年__________月底(雨季前)

四、在施工中,双方各尽其责,保质保量安全文明完工。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托施工协议【篇3】

1、(三)国家统一调整价格,引起动态概算发生重大变化的;

2、第二十条本办法自发布之日起施行。

3、(一)具有独立法人资格,并为自负盈亏的经济实体;

4、代建合同应当经过公证机构的公证。

5、甲方乙方是工程承包合同的主体方,施工单位相对于甲方是第三方。而相对于乙方来说是乙方,乙方相对工程队是甲方。因为施工队是与乙方签订的工程施工合同。对于甲方来说工程合同实施履约的法律责任主体是乙方,而对于乙方来说工程施工合同的实施履约的责任主体是工程队。

6、第十一条项目法人应当按合同的约定及时到财政部门办理支付工程款等手续。

7、代管规则:

8、所谓的甲方乙方,主要看对方的单位性质,建设单位可以是甲方,施工单位,设计单位,监理单位或者是勘察单位都可以作为乙方。而施工单位对于不同的单位而言,也可以被称作甲方和乙方。如果对方是建设单位,施工单位可以是乙方,如果对方是分包单位,施工单位就可以说成是甲方。

9、用人单位可以委托第三方签订劳动合同的。最简单直接的就是:不是他们本公司直接和你签订劳动合同,而是通过第三方,一般是人才中介公司等等。有些企业(也有大企业)为了规避用工风险,引入第三方中介机构,形成“劳动者-中介-用人单位”的用工形式。可以这么理解:

10、【分歧】本案争议的焦点是法人的项目部对外签订的合同效力问题,对此有两种不同的意见。第一种意见认为,法人项目部作为法人的一个职能部门既没有《企业法人营业执照》,又没有《营业执照》,仅是是企业法人中的一个部门,不具有独立的法人地位。公司项目部对外签订合同没有法律效力。第二种意见认为,法人项目部对外签订的合同代表了法人的行为,如产生民事责任,应由企业法人承担。如果其超越权限订立合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效,即工程项目部签订的合同有效。【评析】作者同意第二种意见,理由:企业法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有民事权利和承担民事义务的组织。法人项目部是由工程承包人委派,专为某一项建设工程而设置的,属于施工组织设计的主体单位,具体履行工程项目承包合同的部门。不具有独立的法人地位。因此,其对外签订的合同如产生民事责任,由企业法人承担。如果其超越权限订立合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效,即工程项目部签订的合同有效。本案中,混凝土制品厂向法院提交了双方签订的工矿产品购销合同及欠据,该欠据中写明“上款系大庆惠博普工地陶粒砌块材料款”,虽没有明确载明债权人,但结合双方签订的购销合同可以看出该混凝土制品厂将陶粒砌块卖给该公司项目部、交货地点在大庆市让胡路区经济技术开发区惠博普集团工地,该欠据作为债权凭证在混凝土制品厂手中,并加盖了连云港����工程有限公司的财务专用章,可见双方之间存在合法的债权、债务关系,连云港����工程有限公司大庆项目部作为被告单位的一个部门,与原告签订工矿产品购销合同得到了被告单位的授权,据此产生的民事责任应由被告连云港����工程有限公司承担。建议:合同签订,一定要盖公司公章,或公司合同专用章,或项目部章必须经过公司授权(授权文件必须加盖公司公章法人私章及法人签字,且授权的范围中一定要明确,这样项目部业务专用章具有签订合同的权利。问题是,在法人没有明确授权或者是授权不明的情况下,项目部对外签订的合同的效力如何认定,笔者认为,如果合同已经履行或者事后取得了承包人的追认,合同有效。如果合同尚未履行,法人也不予追认,则应当分两种情况:(1)如果相对人有理由相信项目部签订的合同是在授权范围内,则合同有效。(2)若相对人没有理由相信签订的合同在授权范围内,则合同无效。(作者:秦洪涛、李振强作者单位:大庆市让胡路区人民法院、萝北县人民法院)

11、第一条为进一步加强对政府投资项目建设的管理,提高项目管理效率和投资效益,根据国家的有关法律法规和海南省人民政府《关于规范政府投资项目管理的规定》,制定本办法。

12、第七条代建单位应当通过招投标择优产生。有关招投标程序应当按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定实施。整个招投标过程应当有监察部门代表现场监督和公证机构的公证。

13、(三)具有与同类工程建设管理相适应的组织机构和项目管理体系;

14、第二条本办法所称的政府投资项目代建制,是指政府投资项目法人按照规定的程序,将政府投资项目的组织、管理、策划和实施,委托专业工程管理公司具体负责的一种项目管理制度。

15、甲方在乙方承揽建设工程过程中,为乙方提供必要的企业资信证明及办理工程资金划拔使用的发票或收据业务;

16、第十八条代建单位的建设管理费用可在财政部门确定的项目法人单位管理费中列支。取费标准以项目审批部门批准后的概算总投资中的建筑安装工程、设备费总额为基数,按1—3%的费率计算,具体额度应当根据代建单位承担的工作量在招投标中确定。

17、第三条代建项目不改变建设单位项目法人主体性质,所有对政府及参建方的合同、协议,文件,均需以项目建设单位(项目法人,以下简称委托人)名义进行。

18、一般是同工同酬的,不管用工形式如何,所有企业员工都享受同等福利、薪酬待遇。

19、第八条代建单位不得在自己代建的建设项目中,承担勘察、设计、施工、监理等工作。

20、(五)具有与项目相适应的资金实力。

21、委托合同是指受托人为委托人办理委托事务,委托人支付约定报酬或不支付报酬的合同。委托合同又称委任合同,是指委托人和受托人约定,由受托人处理委托事务的合同。合同签订人未持正式的签订合同委托书,经济合同法第十条规定:“代订经济合同,必须事先取得委托单位的委托证,并根据授权范围以委托单位的名义签订,才对委托单位直接产生权利和义务。

22、第二条本办法适用于集团本部及所属全资、控股子公司(以下将所属全资、控股子公司统称子公司)的房屋建设工程项目,原则上均需委托龙岩佰盛房地产开发有限公司代建,特殊情况不实施代建的,需报集团分管领导审批。代建单位为集团外部单位的不适用于本办法

23、第六条代建单位应当具备下列条件:

24、施工单位是由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的企事业单位。比如,甲方代表自营工程的施工队、房修队、国营建筑公司、安装公司、工程队、市政公司及集体施工企业等组织机构,都可以叫做施工单位。

25、(一)资源、水文地质、工程地质情况有重大变化,引起建设方案变动的;

26、乙方一般是劳务方,也就是负责实现目标的主体。如一供电公司与某企业签定供用电合同,某企业为甲方,供电公司为乙方;装修公司与住户签合同,住户为甲方,装修公司为乙方。

27、乙方以甲方名义承揽建设的工程,必须严格履行甲方与发包人签订的《工程承包合同》的一切条款,并将与发包人签订的《工程承包合同》、预算书及有关验收证明在发包人盖章签字后,送甲方办公室一份备案存档;

28、(五)设计有重大修改的。

29、代建合同签订后,代建单位应当向项目法人缴纳项目总投资10-30%的履约保证金,或出具同额度的银行履约担保函。

30、(一)合同签订人未持委托单位出具的任何授权委托证明签订合同的,如果委托单位未予盖章,合同不能成立,责任由签订人自负;如果委托单位已经开始履行,应视为对合同签订人的行为已予追认,因而对该项合同应当承担责任,需要继续履行的应当补办盖章等手续。

31、第十三条项目法人应当指定一名负责人与代建单位保持联系。

32、第十四条代建单位应当按照合同规定组建项目经理部,并向委托单位报送项目经理及其项目经理部主要成员名单、项目代建方案。代建单位在履行合同义务期间,应当每月3日前向项目法人报送代建工作月报。

33、在家居装修中签订装修合同,不管你是请一般的施工队(如小规模的装修工程部等),还是大型的装饰公司,一般规定合同中的合同的乙方基本上指工程的施工方——即装饰公司,而合同的甲方是房屋的法定业主或者是业主以书面形式指定的委托代理人。

34、第十二条项目法人应当在合同约定的时间内就代建单位书面提交需其解决的事宜给予书面答复。

35、第十五条代建单位应当严格按照批准的建设内容负责项目建设方案的优化,实行限额设计,设计预算不得超过批准的设计概算。在建设实施过程中,不得擅自变更设计方案。

36、”民法通则第六十五条第二款规定:“书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签名或者盖章。”对于有些单位授权本单位的业务人员或者委托外单位的人员签订合同,但未给予正式的授权委托书的,合同签订人的代理资格的代理权限应如何认定,须作具体分析:

37、(二)管理人员熟悉工程有关法律法规。

38、第九条项目代建实行代建合同管理。代建单位确定后,项目法人应当和代建单位签订项目委托代建合同,明确代建项目的范围、形式、双方的权利和义务、奖罚办法等法律关系。

39、,以供参考。

40、可以啊,由该法定代表人把钱先打进公司账户,然后委托公司代为支付即可,签订书面协议,款到后由对方出具收据,证明该笔款项是某某借款。但是,如果该法人代表不是委托支付,是强行划转,则属于损害公司股东利益。如果该法人代表是公司大股东,则属于损害其他债权人的利益,构成人格混同。

41、(一)本部门拥有3名以上(含3名)从事与项目相关专业领域工作满8年并具有该相关专业高级职称或同等专业水平的正式在编人员,5名以上(含5名)中级职称或同等专业水平的正式在编人员,且其均具有同类工程建设管理业绩和相应的管理能力。

42、第十六条代建单位应当按照批准的项目概算总投资额,根据工程建设进度编制资金使用计划并向委托单位提交书面申报材料。

43、(二)具有综合甲级工程设计资质,或综合甲级监理资质,或本专业施工总承包一级资质,或综合甲级工程咨询资质;

44、第十七条代建合同签订后,投资额原则上不得变动;有下列情形之一的,由代建单位提出,经项目法人同意,并报同级政府批准后可作调整:

45、一般情况下,债权人会基于债务人将向其偿付等价值的服务或财产的假定下而向乙方提供一定价值的财产或服务,而该假定一般是由合同支持的。比如甲方向乙方支付了货款购买乙方的产品,在乙方收到资金但尚未将产品交付甲方时,甲方为乙方的“债权人”,乙方为甲方的“债务人”。

46、工程项目代管是指就此工程委托其他有相应资质或技术力量的单位进行管理;

47、第十条项目法人应当为代建单位提供良好的外部条件和关系。

48、甲方一般是指提出目标的一方,在合同拟订过程中主要是提出要实现什么目标,是合同的主导方。甲方一般是出资方或投资方,也就是经营的主体,处于主导地位,以出资方作为市场的主体或称主导市场为甲方市场。

49、第四条不符合本办法第三条规定条件的,项目法人必须实行代建制。

50、《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

51、(三)管理人员能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

52、政府投资项目代建制管理办法

53、(二)不可抗力导致重大损失的;

54、第三条除涉及国家安全、国家秘密的项目外,项目法人具备以下条件的可以不实行代建制,按国家有关规定自行组织建设:

55、在一个项目中,施工单位一般我们多称之为乙方,而建设单位一般多称为甲方,当然这是相对来说的。

56、在合同过程中,乙方主要是被甲方监督是否完全按照要求提供自身需求的满足。在合同执行结束后,甲方一般需要付出资金或者其他报酬给乙方,以获得自身需求所需要的东西。

57、性质不一样甲方是代表出资人的一方,施工单位是完成规定合同义务的干活人。换句话说,甲方是出钱并监督施工的,相当于地主;施工单位是承揽项目,负责施工的,相当于长工。甲方代表是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权。甲方代表也称为业主单位或项目业主,指建设工程项目的投资主体或投资者,它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。

58、第一条为加强集团公司工程项目代建工作的管理,规范工程项目代建实施过程,以利集团公司相关业务板块的生存发展,根据国家有关法律、法规规定,结合集团公司工程的实际情况,制定本办法。

59、扩展资料:

60、第五条代建单位根据批准的项目建议书要求,对项目可行性研究或初步设计及项目实施至竣工验收实行管理。

61、乙方在以甲方名义承揽建设的工程中,必须严格执行甲方的各项规章管理制度,服从甲方的管理。乙方必须按照建设单位提供的设计图纸以及上级颁发的建筑安装工程施工验收规范操作规程进行施工,质量标准必须符合要求。如达不到标准或出现不合格工程,所造成的一切损失由乙方承担。

62、(四)国家相关政策有重大调整的;

63、工程质量不合格的,代建单位应当督促施工单位及时返工,直至合格为止,由此增加的费用由代建单位承担;发生严重质量事故的,项目法人应当解除与代建单位订立的合同,并要求其承担相应的法律责任。

64、第十九条代建单位完成建设管理,工期提前且质量优良的,项目法人按财政部发布的《基本建设财务管理若干规定》(财建[2002]394号)的有关规定在合同中约定奖励额度;超出工期、概算或质量不合格的,按合同约定承担违约责任。

65、义务上:在合同过程中,甲方主要是监督乙方是否完全按照合同要求执行,在合同执行结束后,甲方一般需要付出资金或者其他,以获得自身需求所需要的东西。

66、工程托管项目一般是指工程中部分或全部被委托管理的项目。

67、(四)具有与工程建设规模和技术要求相适应的技术、造价、财务和管理等方面的专业人员,并具有从事同类工程建设管理经验;

68、根据最新的《劳动合同法》,人事代理制度得到了进一步规范,企业必须更好的贯彻同工同酬的思想。即人事代理单位与你签定劳动合同,再由人事代理单位将你派往用人单位进行工作。就是所谓的“人事代理制度”,现在从事“人事代理”的部门越来越多,最权威的人事代理部门当属当地劳动局的人才交流中心了。现在的大部分企业单位都采用这样的外包形式,由第三方公司来和员工签定合同。这是合法的.因为不管是哪个公司签.只要合同上包含了必须的条件,福利.义务等等内容.这合同就是有效的。外包公司,这样做的好处就是省却了本公司的一些琐碎的小事。

委托施工协议【篇4】

委托单位(甲方):

施工单位(乙方):

甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法

一、项目名称:

阳泉西环高速公路隧道物探工程。

二、施工期限:

本工程自20___年12月10日至20___年12月24日。

三、工作内容:

乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,

四、质量与验收

要求乙方物理点合格率达到95%

五、费用及结算

施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交

六、甲方责任

1、按照合同约定及时拨付资金。

2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。

3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

七、乙方责任

1、接受甲方委托的监理单位的监理。

2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

八、违约责任

违约方按5%支付违约金。

九、争议解决

本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

十、本合同一式份,甲乙双方各执份。

甲方(公章):

______年______月______日

乙方(公章):

______年______月______日

委托施工协议【篇5】

发 包 方: (以下简称甲方)

承 包 方: (以下简称乙方)

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

第一条 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容: 承包形式:

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

第二条 工程总价

合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

第三条 付款方式

1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

第四条 合同范围

1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条 甲方职责

1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条 乙方职责

1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

5、 开具本合同价上的工程发票。

第七条 技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条 工程日期

1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

第九条 解 约

1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工协议【篇6】

工程委托施工合同协议书

甲方:______(委托方)

地址:______

电话:______

法定代表人:______

身份证号码:______

乙方:______(承建方)

地址:______

电话:______

法定代表人:______

身份证号码:______

经甲、乙双方友好协商,认真履行义务,依法签订本合同。

第一条 工程名称、工程地址、用地面积、产权形式和土地权属

(一)工程名称:______

(二)工程地址:______

(三)用地面积:______

(四)产权形式:______

(五)土地权属:______

第二条 工程范围

(一)本工程建筑面积:______平方米

(二)本工程建筑高度:______米

(三)本工程建筑设计负荷:______公斤/平方米

第三条 工程价款

(一)工程总价款:______万元

(二)设计费:______万元

(三)材料费:______万元

(四)施工费:______万元

(五)竣工污染防治费:______万元

(六)现场管理费:______万元

(七)工人工资保险金额:______万元

第四条 工程建设期

(一)开始日期:______年______月______日

(二)竣工日期:______年______月______日

第五条 工程验收

(一)工程竣工时,在甲乙双方代表的见证下进行验收。

(二)工程竣工时,甲方应当向乙方支付工程价款,乙方需向甲方提供完整的工程建设资料。

第六条 违约责任

(一)若甲方违约造成乙方损失,甲方需向乙方承担相应赔偿责任。

(二)若乙方违约造成甲方损失,乙方需向甲方承担相应赔偿责任。

第七条 变更协议

若甲方对本合同的内容或工程建设节奏和方案存在要求变更的情况,应当与乙方友好协商,签订变更协议。

第八条 合同争议解决方式

甲乙双方若产生合同纠纷,应当通过友好协商解决。如协商无法解决争议,则提交有管辖权的法院裁决。

第九条 合同生效及终止

(一)本合同经甲、乙双方签字盖章,即生效。

(二)本合同终止,应当在双方友好协商下进行。

第十条 附则

(一)本合同存在未尽事宜,须经双方友好协商后再予确定。

(二)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方:______

签字:

日期:______年______月______日

乙方:______

签字:

日期:______年______月______日

委托施工协议【篇7】

工程委托施工合同协议书

甲方:xxx建筑公司

地址:xxx市xxx区xxx路xxx号

电话:xxxxxxxx

乙方:xxx设计工程师

地址:xxx市xxx区xxx路xxx号

电话:xxxxxxxx

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方自愿、平等协商,就xxx工程的委托施工事宜达成如下协议:

第一条 施工范围和内容

1.1 本工程的施工范围包括:xxx(以下简称“本工程”)

1.2 本工程的主要内容和要求以甲方提供的设计图纸、工程规格书及勘察报告等为准,乙方必须严格按照要求施工。

第二条 工程报价和结算

2.1 乙方对本工程的报价为:xxx元(人民币大写:xxx元整)。

2.2 工程结算以实际工程量和甲方提供的结算单为准。乙方须在结算前进行工程量检查和确认,并出具结算清单。

2.3 工程结算期限为工程竣工验收合格之日起30日。

第三条 工程施工期限和进度

3.1 工程施工期限为:xxx天。

3.2 工程施工进度以甲方提供的工期计划表为准,乙方必须按照计划要求进行施工。

3.3 如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担责任并赔偿甲方因此受到的损失。

第四条 质量保证和技术支持

4.1 乙方必须严格按照国家相关规定和标准进行施工,保证工程质量符合要求。

4.2 工程竣工后,如发现施工缺陷或质量问题,乙方须在3个工作日内及时进行处理,直至问题解决为止。

4.3 施工过程中如遇到技术问题,乙方须及时向甲方提出解决方案,并得到甲方认可方可进行施工。

第五条 安全保证

5.1 乙方必须严格遵守国家相关安全规定和标准,保证施工安全。

5.2 工程施工过程中如发生任何安全事故,乙方应立即报告甲方,采取紧急措施并配合相关部门做好事故处理和调查。

第六条 保密协议

6.1 本合同签订后,甲方与乙方均应保守包括但不限于工程施工计划、设计图纸等在内的相关商业秘密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露或透露任何信息。

6.2 本合同签订后,甲方在未经乙方书面同意的情况下,不得将工程转委托给其他单位或个人;乙方在未经甲方书面同意的情况下,不得委托其他单位或个人参与本工程施工。

第七条 违约责任

7.1 如乙方未按照合同约定进行工程施工或未按时达成工程竣工验收,则视为乙方违约,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

7.2 如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需物资、资金等,则视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方承担相应违约责任。

第八条 合同的生效和终止

8.1 本合同生效条件:

(1)经甲乙双方协商一致,签订本合同并按照合同约定支付工程合同价款或支付定金;

(2)各项手续齐备,合同交付完毕。

8.2 合同终止条件:

(1)甲乙双方协商一致解除合同;

(2)法律法规另有规定。

第九条 其他事项

9.1 本合同的任何修改、补充或作废必须书面协商,经甲乙双方签字盖章后生效。

9.2 本合同未约定事宜按照国家法律法规及有关规定执行。

9.3 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

甲方:xxx建筑公司

签字:

日期:

乙方:xxx设计工程师

签字:

日期:

委托施工协议【篇8】

甲方:

乙方:

习水二郎电厂500千伏送出工程(重庆2标段)N3124-N3126线路位于綦江区隆盛镇十隆村,当地部分村民以电力线路影响其安全为由非法阻挡施工,致使该段线路施工自去年12月以来停工已达近半年之久,根据綦江区人民政府多次召开协调会商议,批复拟定于6月中下旬采取保护性施工以推进工程的建设,现甲已双方就保护性施工有关问题达成如下协议:

1、甲方负责在保护性施工期间组织好施工力量,尽快完成施工工作。

2、为推进保护性施工顺利开展,甲方委托乙方与区政府维稳、治安工作的相关主管部门进行沟通协调,涉及需甲方负责办理的手续或需甲方提供的资料、数据,甲方应予配合。

3、为避免发生大规模群体性事件,甲方委托乙方在实施保护性施工前及实施过程中对不明真相的群众进行宣传、劝解、疏导以及必要时进行驱散。

4、为减少保护性施工的阻力,甲方委托乙方在实施保护性施工前对阻工的重点人群逐户走访,再次进行宣传教育。

5、对保护性施工期间非直接施工工作人员的后勤保障工作,甲方委托乙方负责实施。

6、甲方委托乙方解决保护性施工期间施工区域外围的秩序维持、交通指挥、排堵维稳等问题。

7、甲方委托乙方解决因该段线路施工问题发生冲突导致的受伤人员医疗、调解、补偿问题。

8、甲方一次性支付给乙方人民币共计88500元(大写:捌万捌仟伍佰圆整)作为乙方完成所受托工作的经费,该经费为包干性质,在协议约定的范围内不得在协议签订后再进行增减。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托施工协议【篇9】

工程委托施工合同协议书

甲方:____________________(委托人)

乙方:____________________(承包商)

鉴于甲方为了完成某项工程项目,需要委托乙方承包商进行施工,双方经过充分协商,达成了如下协议:

第一条 委托工程项目

甲方委托乙方承包商进行以下工程项目:

_____________________________________________________

(需要明确具体项目内容、规模、位置、工期等)

第二条 工程项目费用

1. 工程项目费用总额为_________________________

(需明确总价款、付款方式、付款期限等)

2. 在该合同签订之时,甲方应在__________天内向乙方支付_____________________%的定金,余款在工程项目完成并得到甲方验收后_________天内一次性支付,逾期需支付拖欠费用。

3. 在施工过程中,如发生工程项目费用增加或减少的情况,双方应及时协商并签订补充协议。

第三条 工程项目成果及验收

1. 工程项目的成果必须符合国家相关的法律法规和技术标准,同时也要符合甲方所提出的要求。

2. 工程项目完成后,双方应进行验收。验收标准为_________________________。

3. 工程项目如未经甲方验收,乙方不得要求付款或合同完结。

第四条 保证及违约责任

1. 乙方保证其所承接的工程项目施工过程中,不得出现任何存在安全隐患或损害甲方利益的情况。

2. 若由于乙方承包商自身原因导致工程项目无法完成或付出失误,则由其承担全部责任,并赔偿甲方因此产生的一切损失。

第五条 知识产权

1. 工程项目的设计方案及图纸属于甲方所有。

2. 若乙方承包商因工程项目施工而产生的任何知识产权,均应归甲方所有。

第六条 合同的变更及解除

1. 需要变更合同内容的,双方应在书面协议下,签订变更协议。

2. 除了特殊情况,乙方不得擅自解除本合同,否则已支付费用不予退回并承担违约责任。

第七条 其它

1. 本合同未涉及的事项,双方可在协商一致的基础上,签订补充协议。

2. 本合同一经签订即生效,合同正本双方各执一份作为债权证据。

甲方:______________________ 乙方:______________________

签字:__________日期:__________ 签字:__________日期:__________

附表:________________(款项明细或其他内容)

委托施工协议【篇10】

经甲乙双方共同协商,根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建筑法》等相关法律法规,在双方平等互惠的条件下甲方将 承包给乙方,将产生以下条约如下:

一、工程内容及单价:

1.甲方将外墙漆工程(括灰、上水性乳胶漆)以包工包料承包给乙方,以每平方45元的单价承包给乙方。

2.甲方负责免费提供给乙方所有技术,在施工中甲方负责监督乙方。

3.甲方负责免费提供给乙方工人住宿及水电等相关设施。

4.乙方根据甲方要求,按时完成甲方交乙方的所有工程量。

二、工程款付款及质量保证金:

1.甲方按乙方进场日起每月付给乙方该月工程进度80%支付给乙方。

2.工程完工后甲方付给乙方该工程款的80%支付给乙方,在工程竣工验收后15天之内甲方一次性付给乙方98%工程款,2%留着质量保证金。质量保证期为1年,到质量保证期满后一星期之内甲方一次性付清余款。

三、本工程乙方均不产生任何税收及其他费用。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字之后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工协议【篇11】

一、委托施工内容:

《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》合同的全部内容。

二、甲方责任、权利和义务

1、与乙方签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。

3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。

4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、按合同要求付款给乙方

7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。

三、乙方责任、权利与义务

1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调厂方与监理部门关系。

2、负责施工、保修养护的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。

5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款.

6、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方.

8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。

四、有关费用事项:本项目采用固定月结的方式进行结算,该月价格总价不做调整,合同月结价款为人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整),包含了人工费、设备价款及运输物流费等。

1、甲方与乙方签订本合同后,累计下月的20日支付合同月结工资的100%,计人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整)

2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供,次月甲方向乙方结清。

六、特别约定

1、甲方未按合同约定按期付款,须向乙方支付滞纳金,每日标准为应付款总额的0.5%。

2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收(如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外),应支付甲方违约金,违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额,为月结总金额的0.5%。

3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行,乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息(按照年息10%的利率计算),同时承担甲方的其它全部相关损失。

4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合《技术协议》的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失,均有乙方承担。

5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的,乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。

6、除上述条例外,一方违约给对方造成的损失,由违约方承担。

六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。

七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

"委托施工协议"延伸阅读